Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0967)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Telefon: 92/502-100
Fax: 92/311-474
Az ajánlatkérő nevében:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
(ugyanezen a címen és telefonszámon)
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Fiatal Családosok Otthona elnevezéssel 32 lakásos garzonlakóház építése a kapcsolódó járulékos munkákkal együtt. A garzonlakóház P+F+2+T szintszámú. A pinceszinten 5 db üzlet és 1 db tároló kerül elhelyezésre. A garzonház lakószintjei középfolyosós elhelyezésűek, amelyeket egy lépcsőház tár fel. A lakások fűtése, melegvíz-ellátása a tetőtérben elhelyezett központi kazánról történik.
Beépített alapterület: 497 m2, a telek beépítettsége 17,4%, hasznos alapterület: 1844,6 m2.
b) A teljesítés helye: Zalaegerszeg, Átalszegett u. 188/2 hrsz. építési telekre.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: az ajánlattevők a kiírási dokumentációban meghatározott munkák egészére tehetnek ajánlatot.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. március 20. (határidő előtti teljesítést az ajánlatkérő elfogad).
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, magasépítési és ingatlangazdálkodási csoport, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény megjelenésének napjától, az azt követő naptól számított 15. nap 14.00 óra (amennyiben a 15. nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 14.00 óra).
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: ajánlattevők a dokumentációt jelen felhívás megjelenésétől kezdődően vehetik át 8.00–14.00 óra között, az alábbi címen: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 17–19. 328. sz. irodahelyiségében. A dokumentáció ára (bruttó) 80 000 Ft, amelynek befizetése postai utalványon történik (amelyet az ajánlatkérő biztosít), mely összeg nem kerül visszafizetésre, kivéve a Kbt. 37. § (4) bekezdés esetén. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 9.00 óra. Amennyiben ez a 41. nap nem munkanap, úgy az utána következő első munkanap 9.00 óra. Az ajánlatokat három példányban, zárt borítékban, az alábbi felirattal kell benyújtani: "Fiatal Családosok Otthona, 32 lakásos garzonház építése". (Cégre utaló jelzés a borítékon nem lehet.)
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki Osztály, beruházási és vagyongazdálkodási csoport, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. III. em. 328-as szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg:
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közbeszerzési Testületének képviselőjét,
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály képviselőjét,
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés műszaki bizottsága képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. I. em. 101. tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1,7 M Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlattevők 1,7 M Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint összegű ajánlati biztosítékot kötelesek az ajánlatkérő OTP Rt. 11749008-15432704 sz. egyszámlájára az ajánlatok beadásának időpontjáig befizetni.
Az ajánlati biztosíték nyújtására az ajánlatkérő bankgaranciát is elfogad. Az ajánlati biztosítékként befizetett 1,7 M Ft, az eljárást nyert ajánlattevőnél a szerződés teljesítésének időtartamára jóteljesítési biztosítékként visszatartásra kerül. A többi ajánlattevőnek a Kbt. 41. § (5) bekezdése szerint kerül visszautalásra (kamatmentesen), amely miatt kérjük az ajánlattevő számlaszámának megjelölését. Az ajánlati biztosíték befizetéséről az utalványt vagy a banki garanciavállalásról szóló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az építési munkák ellenértékét az ajánlattevő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében 15 banki napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad. Amennyiben az ajánlattevő az építési munkákra részszámlát kíván benyújtani, úgy az ajánlati anyagában kérjük ezt feltüntetni.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását nem kéri.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevők és a 10%-ot meghaladó részben bevonni kívánt alvállalkozók csatolják az alábbiakat.
– Pénzintézettől származó – a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozatot az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a vállalkozó bankszámláját,
– a vállalkozó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– számláján sorban állás volt-e és utoljára mikor.
– Konkrét referenciajegyzéket az előző 3 évre vonatkozóan, egy-egy referencialevél csatolásával, különös tekintettel a többszintes lakóházak építésére vonatkozóan.
– Elmúlt 3 évre vonatkozó mérleget és eredménykimutatást.
– Műszaki-technikai felszereltség ismertetését.
– Teljesítésbe bevont vezetők és dolgozók felsorolását, képzettségük, beosztásuk megjelölésével, a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontjával összhangban.
– ISO 9001, illetve ISO 9002 minősítő okirat másolatának csatolása.
– A Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdése szerinti igazolások és nyilatkozatok csatolása.
A 11. a) pontban kért igazolásokat az ajánlati anyagban, de külön borítékban kérjük csatolni, a felsorolás szerinti sorrendben.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– amennyiben a számláján a pénzintézet által megküldött bankszámláján az elmúlt egy évben egy időben 50 M Ft-nál nagyobb összegű sorban állás volt,
– nem rendelkezik többszintes épület építésére vonatkozó referenciával.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetés időpontjától számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az értékelésnél az alábbi súlyszámokat (szorzókat) alkalmazzuk:
ajánlati ár 4
vállalt határidő 2
műszaki tartalom 2
finanszírozási javaslat 2
garanciavállalás (jogszabályi kötelezettségen túl) 1
Elbírálási ponthatárok egységesen (1–100 pont).
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: az ajánlatkérésre többváltozatú ajánlatot lehet tenni.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 10. nap 9.00 óra. Amennyiben a 10. nap nem munkanap, úgy az utána következő első munkanap 9.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 20. napon 9.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Ajánlattevő csatolja a cég bemutatását (a vállalkozó pontos neve, címe, telephelye, adószáma, számlavezető bank megnevezése, száma, címe, képviselőjének neve, címe, telefon-, illetve faxszáma).
b) Az ajánlatokat cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 3 (1 eredeti, 2 másolati) példányban kell benyújtani.
c) Szerződésben az ajánlatkérő kiköti, ha a vállalkozó a teljesítést saját hibája miatt (felróható magatartása következtében) határidőre nem végzi el, úgy a megrendelő a határidő-túllépés minden napjára 100 000 Ft késedelmi kötbért számít fel, amelyet a szolgáltatás ellenértékéből levonásba helyez.
d) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
e) Az ajánlatkérő ezennel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az elbírálásnál a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján az 59. § (2)–(5) bekezdésében meghatározottak az ajánlattételi felhívás részét képezik, így az ajánlattevőknek a kérdéses adatokat ajánlatunkban szerepeltetniük kell.
f) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az ajánlattevők részére helyszíni konzultációra és helyszíni szemlére lehetőséget biztosít az ajánlati felhívás megjelenésétől számított 25. napon 9.00 órakor, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. I. em. 101-es tárgyalóban. Amennyiben a 25. nap nem munkanap, úgy az utána következő első munkanap 9.00 óra. (A konzultációról és a helyszíni szemléről készült emlékeztetőt a dokumentációt megvásárló ajánlattevőknek megküldjük.)
g) Kötelezettségvállalási nyilatkozatot arról, hogy amennyiben az ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, úgy szerződés tárgyára szolgáltatói felelősségbiztosítást köt Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál a szerződés megkötésének időpontjáig a szerződés teljesítésének időtartamára.
h) Cégbírósági bejegyzésről szóló igazolást (3 hónapnál nem régebbi), vagy ennek hiányában cégjegyzékének bíróság által átvett, hitelesített példányát.
i) Ajánlatkérő finanszírozási javaslatot kér az ajánlattevőtől. Kedvező finanszírozást adó ajánlattevő a bírálat során előnyben részesül. A finanszírozási javaslatot a beszerzés tárgyának 35%-ára kérjük megadni.
j) Ajánlatkérő a 188/2 hrsz. építési telekre külön közbeszerzési eljárásban 28 lakásos garzonlakások megépítését is meghirdette. Előnyben részesül ajánlattevő ezen pályázatra is tett előnyös ajánlata esetében.
Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 1995. évi XL. törvény előírásai szerint kell az ajánlattevőnek eljárni.
18. A hirdetmény feladásának napja: 2000. február 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. február 16.
