Békés Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1258)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Békés Megyei Bíróság
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
Telefon/fax: 66/463-037
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Békés Megyei Bíróság, Gyula, Béke sugárút 38. sz. alatti épület központi fűtésszerelése, meglévő gázkazánház beüzemelése.
b) A teljesítés helye: Békés Megyei Bíróság, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2000. szeptember 15., és ezt követően 15 napos próbaüzem (határidő előtti teljesítést az ajánlatkérő elfogad).
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján, és az azt követő naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00–12.00 óra között. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 9.00–12.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: ajánlattevők a dokumentációt 50 000 Ft+áfa helyszínen történő befizetésével vehetik át. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevés feltétele. A dokumentáció árát az ajánlatkérő a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételét követő első naptól számított 41. nap 14.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 14.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, Gyula, Béke sugárút 38. fszt. 30. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Békés Megyei Bíróság, Gyula, Béke sugárút 38. fszt. 30. szoba.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 500 000 Ft.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
– Az ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét a 8. a) pont szerinti összegű ajánlati biztosíték adásához köti, mely összeget az ajánlatkérő 10026005-01483082-21000005 sz. számlájára az ajánlat beadásáig kell hogy befizesse.
– Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában is. Az átutalás másolatát vagy a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattevő az ajánlatában köteles dokumentálni. A befizetett ajánlati biztosíték vagy az eredeti bankgarancia-nyilatkozat az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül visszautalásra, illetve visszaadásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték (kamatmentes) visszautalásához kérjük az ajánlattevő számlaszámának megjelölését.
– Érvénytelen az az ajánlat, mely az ajánlati biztosítékot nem tartalmazza.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a végzett munkák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad. Amennyiben az ajánlattevő a szolgáltatásra részszámlát kíván benyújtani, úgy azt az ajánlati anyagában kérjük feltüntetni.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
– Az ajánlattevő számlavezető bankjától banki információ az alábbi kötelező tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
– az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
– az ajánlattevő számláján az utóbbi egy évben sorban állás volt-e.
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat a folyamatban lévő esetleges módosítások dokumentálása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített).
– Aláírási címpéldány(ok) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített).
– Az előző 3 év mérlege és az 1999-es év várható mérlegadatai.
– A Kbt. 46. § (1), (2) és (4)–(6) bekezdés szerinti igazolások és nyilatkozatok (az alvállalkozókra vonatkozóan is) a Kbt. 43. § (3) bekezdés alapján.
Műszaki alkalmasság:
– Az előző 3 év befejezett és folyamatban lévő építési munkáinak ismertetése (részletes, leinformálható referencialista a létesítmény pontos helyének és megnevezésének megadásával, megadva a készítési évet, a létesítmény volumenét forintban, a munkával kapcsolatos információkat nyújtó szervezeteket, beruházót, továbbá az ajánlattevő részvételét a kivitelezésben, %-ban).
– Műszaki-technikai felszereltség bemutatása, kiemelten a feladat megvalósításánál felhasználásra kerülő eszközöket.
– A kivitelezésért felelős személyek megnevezése, végzettsége, gyakorlata, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
– A minőségbiztosítási rendszerének ismertetése, tanúsító általi tanúsítással.
– A részvételre jelentkezők által a beszerzés várható értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók bemutatása az előzőek szerint.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– Az ajánlatkérő nem rendelkezik hasonló nagyságrendű, működő közintézményben végzett referenciával.
– Amennyiben az éves árbevétele nem éri el a 300 millió Ft-ot.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő 30 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az elbírálás szempontjai és súlyszámai:
Ajánlati ár 6
Szerződéses feltételek
határidő 2
kötbér mértéke 1
garanciavállalás 1
A részszempontok 1–10 pont között kerülnek értékelésre.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 14. napon 11.00 órakor, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 11.00 órakor.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon 11.00 órakor.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 azonos tartalmú példányban (egy eredeti, két másolat), az eredeti példány megjelölésével kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz a 6. a) pontban meghatározott időpontig. Kérjük a borítékon a munka megnevezését és címét feltüntetni.
– Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
– Bármely okból késve érkezett ajánlat érvénytelen.
– Az előírt tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
– A megvalósítás során a működő bíróság akadálymentes üzemelési feltételeit biztosítani kell.
– Az ajánlattevők részére ajánlatkérő 2000. április 18-án 14.00 órakor helyszíni konzultációt biztosít. A helyszíni konzultáción feltett kérdések megválaszolására írásban kerül sor, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
– Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
– Az ajánlattevőnek vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó minimum 5%-os garancialetét lekötését legalább egyévi időtartamra.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak a felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2000. március 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. március 16.
