Országos Vízügyi Főigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4701)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/C
Telefon: 375-1244
megbízásából mint megbízott mérnökszervezet a
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.
Telefon: 322-4451
Fax: 269-6365
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Tokaj védelmi központ épületének felújítási és átalakítási munkái: épület felújítási és átalakítási munkái 278 m2, beépített bruttó alapterületen, az 1242 m2 nettó hasznos alapterület (mélyföldszint + földszint + I. em. + II. em. + tetőtér) igényes kialakításával, az építési engedély és ajánlati dokumentáció szerint.
b) A teljesítés helye: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság tokaji védelmi központ épülete, Tokaj, Széchenyi stny. 2. Hrsz.: B.672/12.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: az ajánlattevők csak az ajánlati dokumentációban és a tenderkiírásban szereplő és megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósítására tehetnek ajánlatot.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. május 31.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. V. em. 506. szoba.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzététele napjától, az azt követő első naptól számított 16. napig, munkanapokon 9.00–14.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 100 000 Ft + áfa befizetését igazoló csekk bemutatásával vehető át, illetve átvételkor a helyszínen fizethető.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óráig. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanap 10.00 óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. V. em. 506. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. VI. em. 604. szoba.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt. 41. § alapján ajánlati biztosíték adásához köti, melynek formája bankgarancia-levél, összege 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint. Ajánlatkérő csak olyan garanciát fogad el, melyet Magyarországon bejegyzett bank állít ki, kedvezményezettként az ajánlatkérőt megjelölve, és amely feltétel nélküli és visszavonhatatlan. (Javasolt a felhívási dokumentációhoz mellékelt "Ajánlati garancia" formanyomtatvány kitöltése.) Az ajánlati garanciának legalább 10 nappal hosszabb érvényességi idővel kell rendelkeznie az ajánlati kötöttség időtartamánál.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés szerinti teljesítés anyagi fedezetével rendelkezik, illetve a teljesítés időpontjában rendelkezni fog. Számlázás a szerződésben elfogadott műszaki és pénzügyi ütemterv alapján történhet. A benyújtandó pénzügyi ütemterv legfeljebb havi egy számla benyújtását irányozhatja elő. A kivitelezés megkezdéséhez előleg nem kérhető. A teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott számlát megrendelő 15 napos határidővel egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: ajánlatkérőnek nincs ilyen igénye.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek, valamint az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a következő adatokat és tényeket kell becsatolni:
– A cégbíróság hiteles, 90 napnál nem régebbi cégkivonata, aláírási címpéldány.
– A Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdés szerinti hatósági igazolások, nyilatkozatok.
– A Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő hitel- és fizetőképességéről (a gazdálkodó szerv bankszámláját mióta vezeti, eleget tesz-e időben fizetési kötelezettségeinek, előfordult-e számláján sorban állás).
– A Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevő 1997., 1998. és 1999. évi mérlege és eredménykimutatása.
– Műszaki alkalmasság a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c), g) pontja szerint.
a) Az előző 3 év – az ajánlattevő által kivitelezett – jelentősebb beruházásainak ismertetése, különös tekintettel az épületfelújítás terén végzett munkákra. Meg kell jelölni a létesítmények funkciójára jellemző adatokat, beruházási értéket, a beruházó részéről információt nyújtó személyt.
b) Az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása.
c) Azon műszaki szakemberek vagy műszaki egységek megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ismertetni kell az ajánlattevő cég szervezeti felépítését, a felelős vezető állású személyek szakmai önéletrajzát.
g) A saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsításával, amennyiben ezzel ajánlattevő rendelkezik.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– Az ajánlattevő 1997., 1998. és 1999. évi mérlegei közül bármelyik negatív eredményű.
– Cégjegyzékében nem szerepel magasépítési kivitelezési tevékenység.
– A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakembereknél a képesítés hiánya.
– Az épületfelújítás területén hasonló referencia hiánya.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: a bírálati részszempontok és súlyszámaik:
1. Az ajánlat kidolgozottsága és műszaki tartalma 5
2. Vállalási ár 3
3. A kiírásban rögzítetten felüli többletvállalások (kötbér, garancia és szavatosság) 2
4. Az előírtnál rövidebb, műszakilag reális teljesítési határidő 1
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén 1–10-ig terjedhet.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 10. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor. FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. VII. em.-i tárgyaló.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetéstől számított 10. munkanapon 10.00 órakor, a FŐBER Rt. hivatalos helyiségében.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatadás feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása.
– Az ajánlatot 3 példányban, zárt borítékban, "Tokaj védelmi központ épületének felújítási és átalakítási munkái" jeligével kell benyújtani. Az ajánlat megkülönböztetésére az egyiken az "eredeti", a másik kettőn a "másolat" megjelölést kérjük használni. A példányok eltérése esetén az eredeti példányt kell mértékadónak tekinteni.
– Az ajánlattevőnek a Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot csatolni kell.
– Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációhoz vállalkozási szerződéstervezetet mellékel, amelynek cégszerű aláírása, elfogadása és a vállalkozói feltételekkel való kiegészítése az ajánlat érvényességének feltétele.
– A vállalkozási szerződés tartalmazza a szerződés teljesítésének biztosítékaként nyújtandó garancia, a jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására nyújtandó garancia, valamint az ajánlatkérő által igényelt kötbérfeltételeket is.
– Az ajánlati felhívás részét képezi a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdése.
– Az ajánlatkérő az eredményhirdetésen az I. és a II. helyezett ajánlattevőt hirdeti ki.
– Az I. helyezett visszalépése esetén a II. helyezettel köt szerződést.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2000. július 27.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. július 27.
