Országos Vízügyi Főigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4791)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/C
Telefon: 375-1244
megbízásából, mint megbízott mérnök szervezet
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.
Telefon: 322-4451
Fax: 269-6365
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Tisza jobb parti töltésfejlesztés a 45+450–46+700 tkm között (Cigánd-felső).
Meglévő töltés erősítése, 10-10 méteres fenntartási sáv kialakítása mindkét oldalon 1250 fm hosszban, átlag 25 m2 szelvényterülettel. (Átlagosan 1600 m szállítási távolsággal.)
b) A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bodrogköz, Cigánd nagyközség külterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: az ajánlattevők csak az ajánlati dokumentációban és tenderkiírásban szereplő és megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósítására tehetnek ajánlatot.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2000. november 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. V. em. 506. szoba.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzététele napján, és az azt követő első naptól számított 16. napig munkanapokon 9.00–14.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 100 000 Ft + áfa befizetését igazoló csekk bemutatásával vehető át, illetve átvételkor a helyszínen fizethető. A csekk az 5. a) pontban megjelölt helyen vehető át.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. V. em. 506. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. Vi. em. 604. szoba.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: –
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés szerinti teljesítés anyagi fedezetével rendelkezik. Számlázás a szerződésben elfogadott műszaki és pénzügyi ütemterv alapján történhet. A benyújtandó pénzügyi ütemterv legfeljebb havi egy számla benyújtását irányozhatja elő. A kivitelezés megkezdéséhez előleg nem kérhető. A teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott számlát megrendelő 15 napos határidővel egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: ajánlatkérőnek nincs ilyen igénye.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek, valamint az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a következő adatokat és tényeket kell becsatolni:
– Cégbíróság hiteles, 90 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányt.
– A Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdés szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat.
– A Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzintézettől származó nyilatkozatot az ajánlattevő hitel- és fizetőképességéről (a gazdálkodó szerv bankszámláját mióta vezeti, eleget tesz-e időben fizetési kötelezettségeinek, előfordult-e számláján sorban állás).
– A Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevő 1997., 1998. és 1999. évi mérleg- és eredménykimutatását.
– Műszaki alkalmasság a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontja szerint.
A) Az előző 3 év – az ajánlattevő által kivitelezett – jelentősebb beruházásainak ismertetését, különös tekintettel a jelen munka nagyságrendjéhez hasonló töltésépítési munkákra. Meg kell jelölni a létesítmények funkciójára jellemző adatokat, beruházási értéket, a beruházó részéről információt nyújtó személyt.
B) Az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírását.
C) Azoknak a műszaki szakembereknek vagy műszaki egységeknek a megnevezését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ismertetni kell az ajánlattevő cég szervezeti felépítését, a felelős vezető állású személyek szakmai önéletrajzát.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– az ajánlattevő 1997., 1998. és 1999. évi mérlegei közül bármelyik negatív eredményű,
– cégjegyzékében nem szerepel vízépítési tevékenység,
– a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakembereknél a képesítés hiánya vagy referencia hiánya (legalább egy felsőfokú képzettségű szakember),
– még nem végzett a jelenlegihez hasonló töltésépítési munkát.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszám
1. az ajánlat kidolgozottsága és műszaki tartalma 5
2. vállalási ár 3
3. kiírásban rögzítetten felüli többletvállalások (kötbér, garancia és szavatosság) 2
4. az előírtnál rövidebb, műszakilag reális teljesítési határidő 1
Adható pontszám valamennyi részszempont esetén 1–10-ig terjedhet.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 7. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 10.00 órakor.
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. VII. em. tárgyaló.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetéstől számított 8. munkanapon 10.00 órakor, FŐBER Rt. hivatalos helyiségében.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatadás feltétele: az ajánlati dokumentáció megvásárlása.
– Az ajánlatot 3 példányban, zárt borítékban "Tisza jobb parti töltésfejlesztés a 45+450–46+700 tkm között (Cigánd-felső)" jeligével kell benyújtani. Az ajánlat megkülönböztetésére az egyiken az eredeti, a másik kettőn a másolat megjelölést kérjük használni. A példányok eltérése esetén az eredeti példányt kell mértékadónak tekinteni.
– Az ajánlattevőnek a Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot csatolni kell.
– Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációhoz vállalkozási szerződéstervezetet mellékel, amelynek cégszerű aláírása, elfogadása és a vállalkozói feltételekkel való kiegészítése az ajánlat érvényességének a feltétele.
– Az ajánlati felhívás részét képezi a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdése.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2000. augusztus 1.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. augusztus 1.
