Szank Község Polgármesteri Hivatala részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (5854)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Szank Község Polgármesteri Hivatala
6131 Szank, Béke u. 33.
Telefon: 77/495-087
Fax: 77/495-040
Az ajánlatkérő nevében ezen közbeszerzési eljárás keretében eljár:
Épinber Kft.
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.
Telefon/fax: 76/481-180, 481-280, 416-178
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás előminősítéssel.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (1) és (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az előminősítési eljárással választja ki a teljesítésre pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas ajánlattevőket.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződési építési munkára.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Szank község közigazgatási területén települési szennyvízcsatorna-hálózat építési, kivitelezési munkái a jászszentlászlói befogadóig és a kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése:
– NÁ 160 KG-PVC cső (gravitációs) 2500 fm
– NÁ 200 KG-PVC cső (gravitációs) 8817 fm
– NÁ 250 KG-PVC cső (gravitációs) 261 fm
– NÁ 315 KG-PVC cső (gravitációs) 28 fm
– NÁ 160 KG-PVC cső (bekötő) 5057 fm
– NÁ 200 KG-PVC cső (bekötő) 6 fm
– NÁ 125 KPE nyomócső 930 fm
– NÁ 140 KPE nyomócső 7322 fm
– I. sz. végátemelő
– II. sz. végátemelő
b) A teljesítés helye: Szank település közigazgatási területei a jászszentlászlói befogadóig.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: az ajánlattevő csak a beszerzés tárgyának egészére tehet ajánlatot.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. június 30.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 25. nap utáni első munkanap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Szank Község Polgármesteri Hivatala, 6131 Szank, Béke u. 33., titkárság.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 10. nap utáni első munkanap 10.00 óra. Helye: Szank Község Polgármesteri Hivatala, 6131 Szank, Béke u. 33. nagyterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés során alkalmasnak minősített ajánlattevők részére az ajánlatadást 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint ajánlati biztosíték adásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető:
– átutalással a Szank Község Polgármesteri Hivatala Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-10008858 sz. számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig. A terhelés napi bankkivonatának másolati példánya becsatolandó az ajánlatban,
– vagy az ajánlatkérő mint kedvezményezett nevére szóló feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia formájában, amelyet eredeti példányban az ajánlatban kell becsatolni. A bankgarancia érvényességi ideje: az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig. Nyertes ajánlattevő esetében az ajánlati biztosíték jóteljesítési biztosíték részévé válik, egyéb ajánlattevőknek az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül az átutalt ajánlati biztosíték kamatmentesen visszautalásra kerül, illetve a bankgarancia-levelet cégszerűen meghatalmazott személy részére ajánlatkérő visszaszolgáltatja.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a részvételre jelentkezőnek igazolnia kell saját, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát az alábbiakkal:
– vállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől 60 napnál nem régebbi keltű pénzintézeti nyilatkozat a fizetőképességről, az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti vállalkozó számláját,
– fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– számláján 2000. évben sorban állás előfordult-e.
– 60 napnál nem régebbi keltű hatályos cégmásolat, ha változásbejelentés van folyamatban, arról szóló, a cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott, benyújtott anyag is, vagy egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány.
– Aláírási címpéldányok.
– Az előző 3 év (1997., 1998., 1999.) adatait tartalmazó mérleg és eredménykimutatás másolatai mellékletek nélkül.
– Az előző 5 év (1996–2000.) mélyépítési referenciamunkáinak ismertetése, megjelölve a beruházás tárgyát, mennyiségét, helyét, építés kezdési, befejezési idejét, bruttó vállalási összegét, vállalkozási formát (generálkivitelezés vagy alvállalkozás), a teljesítésben való saját közreműködés százalékát, esetlegesen igénybe vett alvállalkozók megnevezését és a teljesítésben való részvétel arányát, a megrendelő nevét, a nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát, legalább 3 referenciamunkáról a megrendelő írásbeli nyilatkozatának becsatolása szükséges, amelyben szerepelnie kell a referenciamunka előbbiekben felsorolt adatainak, valamint a megrendelő tájékoztatása arról, hogy a vállalkozó szerződés szerinti minőségben, határidőre teljesített-e, munkájával kapcsolatban kifogás felmerült-e.
– A teljesítéshez szükséges műszaki, technikai felszereltség részletes ismertetése, megjelölve azok gyártási évét.
– Az alkalmazásában álló szakembergárda összetételének ismertetése, és a teljesítésben közvetlenül részt vevő szakembereknek a részletes bemutatása (név, iskolai végzettségek, mióta áll a cég alkalmazásában, a személyhez kötődő referenciamunkák felsorolása), külön megnevezve a minőség-ellenőrzésért felelősek személyeket.
– Vállalkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerének tanúsítása.
– A pénzintézeti nyilatkozat, cégmásolat, vállalkozói igazolvány, aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban csatolandó be az első számú eredeti példányban.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
– az elmúlt 5 évben (1996–2000.) befejezett és folyamatban lévő mélyépítési munkavégzés,
– vállalkozónak a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltsége,
– vállalkozónak a teljesítéshez szükséges szakembergárda megléte,
– vállalkozó pénzügyi, gazdasági helyzete, kiegyensúlyozott gazdálkodása,
– vállalkozó minőségbiztosítási rendszere.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– a részvételre jelentkezőnek az elmúlt 5 évben (1996–2000.) nem volt legalább 3 db bruttó 150 M Ft vállalási összegű vagy nagyobb volumenű mélyépítési referenciamunkája,
– nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel,
– részvételre jelentkező és alvállalkozója együttesen nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges szakembergárdával,
– ajánlattevő és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó nem rendelkezik megfelelő pénzügyi-gazdasági stabilitással, azaz az előző évek bármelyikében (1997., 1998., 1999.) tevékenysége a mérlegadatok alapján veszteséges volt, fizetési kötelezettségeit nem teljesítette határidőre a bankinformáció alapján,
– nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő a benyújtott és az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
Részszempont Súlyszám
– az ajánlat műszaki tartalma, kidolgozottsága 20
– a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásának mértéke 20
– kivitelezési ütemterv 10
– vállalási összeg 10
– a teljesítésben való saját, ajánlattevői részvétel minél nagyobb aránya 15
– a teljesítésben kis- és középvállalkozás részvételi aránya 11
Adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1–10.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem lehet.
12. Egyéb információk:
– A részvételi jelentkezést benyújtónak írásbeli nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe kíván-e venni.
– A részvételi jelentkezéseket cégszerűen aláírva, 3 példányban (1. eredeti, illetve 1. és 2. másolat megjelöléssel ellátva) külön-külön összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, ráírva: "Szank szennyvízcsatorna-hálózat előminősítése."
– A részvételi jelentkezőre és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozókra vonatkozóan benyújtandók még:
– írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c), valamint a 46. § (2) bekezdés a) és b) pontokban foglalt kizáró okok,
– írásbeli nyilatkozat arról, hogy az elkülönített állami pénzalapok közül melyikkel szemben áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége (Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Munkaerő-piaci Alap), és annak az igazolása, amellyel szemben fizetési kötelezettsége áll fenn,
– a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjára és a (3) bekezdésre vonatkozó hatósági igazolások a Kbt. 46. § (5) bekezdésben foglalt tartalommal, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban.
– Az ajánlattételre felkértek az ajánlati dokumentációt 250 000 Ft bruttó díj ellenében vásárolhatják meg. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Épinber Kft., 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. IV. em. 403. szoba. A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás kézhezvételének napján, és az azt követő első naptól számított 15. napot követő első munkanapig.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
14. A hirdetmény feladásának napja: 2000. szeptember 13.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. szeptember 13.
