Békés Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6315)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe,
telefon-, telex- és telefaxszáma:
Békés Megyei Bíróság
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
Telefon/fax: 66/463-037
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Békés Megyei Bíróság (Gyula, Béke sugárút 38.) meglévő 3768 m2-es épülete belső átalakításának és felújításának, valamint – a két belső udvar beépítésével – az épület 1074 m2-es bővítésének építési munkái.
b) A teljesítés helye: 5700 Gyula, béke sugárút 38.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. szeptember 1. Határidő előtti teljesítést az ajánlatkérő elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján, és az azt követő naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00–12.00 óra között. Ha a 15. nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 9.00–12.00 óra közötti időpontig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattevők a dokumentációt 200 000 Ft + áfa helyszínen történő befizetésével vehetik át. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevés feltétele. A dokumentáció árát az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetekben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételét követő első naptól számított 41. nap 11.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Békés Megyei Bíróság, Gyula, Béke sugárút 38. könyvtár.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: ajánlatkérő 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint ajánlati biztosítékot kér.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő 10026005-01483082-21000005 sz. számlájára történő átutalással, vagy készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával teljesíthető. Banki átutalás esetén a biztosíték összege az ajánlatkérő bankszámláján – legkésőbb a beadást megelőző utolsó banki munkanapon – jóváírásra kell kerüljön. A biztosíték összegének ajánlatkérő bankszámlájára megtörtént átutalásáról szóló banki igazolást vagy a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattevő az ajánlatában köteles dokumentálni. Ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a végzett munkák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad. A kivitelezés során a szerződéses összeg 75%-os mértékéig részszámla, míg a hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően végszámla nyújtható be. Az ajánlatban a számlázási ütemtervet kérjük megadni.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókét is.
I. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
– az ajánlatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
– el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát.
II. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
– Az ajánlattevő számlavezető bankjától származó, 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatú nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
– az ajánlattevő fizetési kötelezettségét határidőben teljesíti-e,
– az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége.
– A megelőző 1999-es év mérlege és könyvvizsgálói jelentése.
– Nyilatkozat a megelőző 3 év teljes forgalmáról és ugyanezen időszaknak a közbeszerzés tárgyának forgalmáról.
– A Kbt. 46. § (1), (2) és (4)–(6) bekezdés szerinti igazolások és nyilatkozatok a Kbt. 43. § (3) bekezdés alapján.
III. Műszaki alkalmasság igazolása:
– Kizárólag az előző 3 év befejezett és folyamatban lévő épületgépészeti, elektromos munkáinak ismertetése (részletes, leinformálható referencialista a létesítmény pontos helyének és megnevezésének megadásával, megadva a készítési évet, a létesítmény volumenét forintban, a munkával kapcsolatos információkat nyújtó beruházót, továbbá az ajánlattevő részvételét a kivitelezésben %-ban).
– Műszaki-technikai felszereltség bemutatása, kiemelten a feladat megvalósításánál felhasználásra kerülő eszközöket.
– A kivitelezésért felelős személyek megnevezése, végzettsége, gyakorlata és személyi referenciája, azok megnevezésével, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
– A minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsítással.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– Az ajánlatkérő nem rendelkezik az elmúlt 3 évben végzett, hasonló (átalakítási, felújítási, bővítési) jellegű és legalább azonos nagyságrendű, működő közintézményben végzett építési referenciával.
– Nem rendelkezik "A2" kategóriás felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére jogosult személlyel.
– Amennyiben az éves árbevétele nem éri el a 300 millió forintot.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő, legalább 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az elbírálás szempontjai és súlyszámai:
– ajánlati ár 5,0
– teljesítési határidő és kivitelezés átfutási ideje 2,0
– garanciavállalás mértéke 2,0
– kötbér mértéke 1,0
A részszempontok 1–10 pont között kerülnek értékelésre.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem lehet.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 10. napon 11.00 órakor, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 11.00 órakor.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon 11.00 órakor, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 11.00 órakor.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatokat cégszerűen aláírt, 1 db eredeti és az arról készített 2 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani. A borítékon a közbeszerzés tárgyát fel kell tüntetni.
– Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
– Bármely okból késve érkezett ajánlat érvénytelen.
– Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerinti jogánál fogva hiánypótlási lehetőséget nem biztosít, ezért az előírt tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
– A megvalósítás során a működő bíróság akadálymentes üzemelési feltételeit minden körülmény között biztosítani kell. Ennek vállalására külön nyilatkozattétel szükséges.
– Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlattevő cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat, vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
– Az ajánlattevőknek vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó minimum 5%-os garancialetét lekötését legalább egyévi időtartamra.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak a felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2000. szeptember 22.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. szeptember 25.
