Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7397)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
6000 Kecskemét, Deák Ferenc út 3.
Telefon: 76/513-800
Fax: 76/513-801
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási, illetve szállítási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat speciális óvodája, általános iskolája, nevelési tanácsadó (Kiskőrös) berendezéseinek, mobíliáinak, első készleteinek beszerzése [10 speciális (kis) tantermű új iskola, tornateremmel, melegítőkonyhával, ebédlővel].
b) A teljesítés helye: Kiskőrös, Holló János u. 3.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
d) A részajánlat tételének szempontja:
1. Bútorok, lakástextilek, elektro- és számítástechnikai felszerelések, taneszközök.
2. Éttermi és konyhai felszerelések, takarítóeszközök.
A részegységekre csak teljes körű ajánlat tehető a részletes ajánlati dokumentáció szerint.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. január 2. Teljesítési részhatáridő: 2001. augusztus 1. A teljesítési részhatáridőre az üzemelési alapfeltételeket kell biztosítani. Munkaterület rendelkezésre áll 2001. június 1-jétől. Előteljesítést az ajánlatkérő nem fogad el.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Humán Kft., 6000 Kecskemét, Széchényi stny. 8. Telefon/fax: 76/478-390, 492-542.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától kezdődően az azt követő naptól számított 23. napig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napjától átvehető a Humán Kft. központi irodájában (6000 Kecskemét, Széchényi stny. 6.), munkanapokon 8.00–12.00 óra között, 16 000 Ft + áfa = 20 000 Ft összegnek a helyszínen készpénzben történő befizetése mellett. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem publikálható.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő naptól számított 50. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, Kecskemét, Deák Ferenc út 3. V. em. 510. sz. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, Kecskemét, Deák Ferenc út 3. III. em.-i tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: –
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a beszerzés fedezete az 1999. évi LIX. törvény és a megkötött finanszírozási szerződés alapján rendelkezésre áll. Az ellenszolgáltatás kifizetése a támogatásnak a hivatkozott törvényben meghatározott ütemezésének figyelembevételével, a következők szerint történik: a vállalkozó a vállalkozási (szállítási) szerződésben rögzítettek szerinti utolsó tényleges teljesítésnek megfelelő, jogos számlájának kifizetését a megrendelő átutalással egyenlíti ki, legkorábban 2002. január 2-től számított 30 naptári napon belül. A számlát a nyertes ajánlattevő a megrendelő nevére kiállítva, a megbízott lebonyolítónak nyújtja be, aki a számlát leigazolja, és a kézhezvételtől számított 3 napon belül továbbítja a megrendelőnek. Részszámlázásra nincs lehetőség. A megrendelő előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell:
– az előző 3 év (1997., 1998., 1999.) mérlegét a cégjegyzésre jogosult képviselő hitelesítésével,
– a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát a pénzügyi helyzetéről, hitel- és fizetőképességéről, valamint mióta vezeti a számláját, volt-e sorban állás az elmúlt egy évben a számláján, fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e, eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
– a cég hatályos cégkivonatát, el nem bírált módosítás esetén a cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott változásbejegyzési kérelmet, vállalkozói igazolványt, aláírási címpéldányt, eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
– az előző három év (1997., 1998., 1999.) a 3. d) pontban meghatározottak szerinti részegységhez hasonló nagyságrendű és tárgyú teljesítések, szállítások referenciáit a megrendelő nevének, címének és az információt adó telefonszámának közlésével.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– az ajánlattevő vagy a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) a benyújtott mérlegei szerint két gazdasági évben veszteségesen gazdálkodott,
– fizetési kötelezettségeinek nem tesz időben eleget,
– az ajánlattevő és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) nem végeztek az előző 3 évben a 3. a) pontban meghatározotthoz hasonló nagyságrendű munkát.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetéstől számított 30 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében a legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: a bírálati szempontok és súlyszámaik:
– ajánlati ár (vállalási ár) 50
– garanciális feltételek 20
– műszaki tartalom 20
– az előírt kötbér mértékét meghaladó kötbér vállalása 10
Az értékelési pontszám 1–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 28. napon 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő munkanapon 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 25. napon 10.00 órakor, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 órakor.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat – a (3) bekezdésben foglalt kivételével – a saját, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában is, eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében meghatározottak az ajánlati felhívás részét képezik, ezért az ajánlatkérő felhívja a figyelmét, hogy az ott megjelölt adatokat az ajánlatban szerepeltetni kell a dokumentációban meghatározott formában.
– Az ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 43. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.
– Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2000. november 22.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. november 22.
