Benczúr Gyula Általános Iskola ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0364)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Benczúr Gyula Általános Iskola
(képviseletében: Czomba György igazgató)
4400 Nyíregyháza, Kert köz 6.
Telefon: 42/461-354
Fax: 42/461-654/16
ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Beruházási Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 78/A.
Telefon: 42/433-722
Fax: 42/433-719
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 18,00 × 35,58 m-es küzdőterű, könnyűszerkezetes tornaterem és kiszolgálóhelyiségeinek megvalósítása. Nettó alapterület: 871,1 m2.
b) A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 6. Benczúr Gyula Általános Iskola területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. augusztus 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft., 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 78/A.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény közzétételének napján és az azt követő naptól számított 20. nappal bezárólag vehető át az ajánlattételi dokumentáció munkanapokon 9.00–13.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 40 000 Ft + 25% áfa, összesen 50 000 (ötvenezer forint), NYÍRBER Kft. pénztárába történő befizetésével vehető át.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenését követő naptól számított 41. nap 11.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft., 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: a szakmai előkészítő bizottság tagjait.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft., 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján a biztosíték két módon teljesíthető:
– átutalással, az ajánlatkérő NYÍRBER Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10404405-44022721-00000000 számú számlájára úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra kerüljön,
– bankgarancia biztosításával, amit az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra:
– előleg nyújtására nincs lehetőség,
– a számla kiegyenlítése: ajánlatkérő műszaki ellenőre által jóváhagyva, ajánlatkérő központjába történő beérkezést követő 30 napon belül átutalással történik,
– a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:
– ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől – amennyiben több pénzintézetnél is vezet számlát, akkor valamennyi pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására a következő tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját,
– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan tesz-e eleget,
– számláján sorban állás az elmúlt egy évben volt-e, és hányszor,
– 1997., 1998. és 1999. évre vonatkozó, a cégbíróságnak is megadott, mérlegadatok és eredménykimutatás, a kötelező mellékletekkel együtt,
– nyilatkozat arról, hogy vele, illetve a közbeszerzés értékének 10%-nál nagyobb mértékben bevonni szándékozott alvállalkozóival szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok,
– hatósági igazolások arról, hogy sem ő, sem a közbeszerzés értékének a 10%-nál nagyobb mértékben bevonni szándékozott alvállalkozói nem esnek a 46. § (1) bekezdés b) pont hatálya alá.
Műszaki alkalmasság:
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontjai szerint mind a saját, mind a közbeszerzés értékének a 10%-nál nagyobb mértékben bevonni szándékozott alvállalkozókra vonatkozóan,
– az előző 3 év legjelentősebb és hasonló jellegű magasépítési beruházásainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, megrendelő neve, információt adó telefonszáma),
– műszaki, technikai felszereltség ismertetése,
– a megvalósításban részt vevő szakembereknek, vezetőknek megnevezése, személyes referenciáik, képzettségüket igazoló irat másolata, kiemelve a felelős műszaki vezetőt és a minőségbiztosításért felelős személyt.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– akinek a számláján az elmúlt egy évben két alkalommal sorban állás mutatkozott,
– aki nem rendelkezik legalább egy, az ajánlat tárgyával azonos értékű könnyűszerkezetes referenciával,
– akinek a beszerzés tárgyával megegyező tevékenységének az 1999. évi nettó árbevétele nem éri el a hetvenötmillió forintot,
– aki nem rendelkezik legalább egy felsőfokú szakirányú végzettségű Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben szereplő termelésirányítóval.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetéstől számított 60 napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempont súlyszám
– ajánlati ár 8
– a teljesítés határidejére vonatkozó, a kiírási dokumentáció mértékét meghaladó kötbér mértéke az első 15 nap vonatkozásában 2
– az 1 éves utó felülvizsgálatig visszatartott szavatossági biztosíték 1%-ot meghaladó mértéke 2
– ajánlatkérő számára kedvezőbb – 30 napot meghaladó – fizetési feltétel 2
Adható pontszámok: 0–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásának napját követő naptól számított 25. napon 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap. Helye: mint az ajánlatok beadásának és bontásának helye.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. nap.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
– Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. Az az ajánlattevő, akinek cégkivonatában nem szerepel a magasépítési tevékenység, vagy az ajánlattevő nincs bejegyezve, az eljárásban nem vehet részt, illetve ajánlata érvénytelen.
– Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő az eljárás eredményhirdetésekor történő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köthesse meg a szerződést.
– Az ajánlati biztosíték a Kbt. 41. § (5)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint kerül visszafizetésre.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdései az ajánlati felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. január 23.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. január 23.
