Bács-Kiskun Megyei Földhivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0575)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
Telefon: 76/481-045
Fax: 76/481-450
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal részére irodák, kiszolgálóhelyiségek, és ügyfélfogadó kialakítása meglévő épület átalakításával, az épületgépészeti és elektromos hálózat leválasztásával, valamint a gyengeáramú hálózat teljes kiépítése, összterület 666 m2.
b) A teljesítés helye: Kiskunhalas, Kossuth u. 29.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: legkésőbb 2001. november 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: HUMÁN Kft., 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Telefon/fax: 76/478-390 vagy 492-542.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzététele napjától kezdődően, az azt követő naptól számított 15 napig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlati felhívás közzétételének napjától a dokumentáció átvehető a HUMÁN Kft. központi irodájában (Kecskemét, Széchenyi sétány 6.) munkanapokon 8.00 és 12.00 óra között 40 000 Ft + áfa = 50 000 Ft összegnek a helyszínen készpénzben történő befizetése mellett. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő naptól számított 41. napon 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. I. em., titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. II. emeleti tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: –
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a részszámlákat a nyertes ajánlattevő a megrendelő nevére kiállítva a megbízott lebonyolítónak nyújtja be, aki a számlákat leigazolja és a kézhezvételétől számított 3 napon belül továbbítja a megrendelőnek, aki azt 10 napon belül egyenlíti ki, átutalással. A megrendelő előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell:
– az előző 3 év (1997., 1998., 1999.) mérlegét a cégjegyzésre jogosult képviselő hitelesítésével,
– a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát a pénzügyi helyzetéről, hitel- és fizetőképességéről, valamint mióta vezeti a számláját, volt-e sorban állás az elmúlt egy évben a számláján, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e, eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
– a cég hatályos cégkivonatát, el nem bírált módosítás esetén a cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott változásbejegyzési kérelmet, vállalkozói igazolványt, aláírási címpéldányt eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
– az előző három év (1998., 1999., 2000.) a 3. a) pontban meghatározottak szerinti hasonló nagyságrendű és tárgyú teljesítések referenciáit a megrendelő nevének, címének és az információt adó telefonszámának közlésével.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– az ajánlattevő vagy a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k), a benyújtott mérlegei szerint két gazdasági évben veszteségesen gazdálkodott,
– fizetési kötelezettségeinek nem tesz időben eleget,
– az ajánlattevő és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) nem végeztek az előző 3 évben a 3. a) pontban meghatározotthoz hasonló nagyságrendű (min. 30 M Ft értékű) munkát.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően, az eredményhirdetéstől számított 30 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– ajánlati ár 50
– műszaki tartalom 20
– teljesítési határidő 20
– garanciális feltételek 5
– az előírt kötbér mértékét meghaladó kötbér vállalása 5
Értékelési pontszám: 1–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 14. napon 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 17. napon 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlattevőknek csatolni kell a Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat – a (3) bekezdésben foglalt kivételével – a saját, valamint a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában is, eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében meghatározottak az ajánlati felhívás részét képezik, ezért az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ott megjelölt adatokat az ajánlatban szerepeltetni kell a dokumentációban meghatározott formában.
– Az ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 43. § (1) és (2) b) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
– Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. január 23.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. január 24.
