Sarkad Város Képviselő-testülete ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1316)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Sarkad Város Képviselő-testülete
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Telefon: 66/375-633
Fax: 66/271-760
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Sarkad, Szent István tér 7. szám alatti 6 tantermes kisegítő általános iskola kivitelezése 437,68 m2 hasznos alapterülettel.
b) A teljesítés helye: Sarkad, 3056/1 hrsz.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. február 15. Előteljesítést elfogadunk.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Sarkad Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya, 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció munkanapokon 8.00-13.00 óra között az ajánlati felhívás megjelenése napjától az azt követő első naptól számított 15 napig vehető át.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a tenderdokumentáció 80 000 Ft + áfa befizetése ellenében vehető át. A befizetéshez a Polgármesteri Hivatal csekket biztosít, a befizetés az OTP Bank Rt. helyi fiókjában történik.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Sarkad Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya, 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Sarkad Polgármesteri Hivatal 28. sz. tanácskozóterem, 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes ajánlati biztosíték adása a Kbt. 41. § (2) bekezdésében előírt valamelyik formában. Bankgarancia nyújtásakor a garanciát egy Magyarországon bejegyzett bank állítja ki, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő. Befizetés esetén az összeget az ajánlatkérő OTP Bank Rt. 11733175-15343783-06530000 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték teljesítését igazoló okiratot, illetve befizetési bizonylatot az ajánlatnak tartalmaznia kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet, de az ellenszolgáltatás teljes fedezete rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő az ajánlatban megadott műszaki teljesítések és számlázási ütemterv alapján az ajánlati ár 90%-áig részszámlázási lehetőséget biztosít. A munka ellenértékét az ajánlatkérő teljesítésigazolás, végszámla esetén pedig műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel felszerelt számla átvételét követő 60 napig átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasság igazolása mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a cég, valamennyi bankszámlájára kiterjedően a számláit vezető pénzintézetektől származó, 15 napnál nem régebbi keltű, eredeti nyilatkozatok, melyekből egyértelműen kiderül, hogy mióta vezetik a bankszámlát, azon rendszeres forgalmat bonyolítanak-e, az elmúlt 3 évben volt-e sorban állás (ha igen, akkor utoljára mikor), és a cég a hiteleit rendben fizette (fizeti)-e vissza,
- nyilatkozat, mely szerint a csatolt banki igazolásokon fel nem tüntetett egyéb, további bankszámlája nincsen,
- a cég 1997., 1998. és 1999. évekről szóló, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves beszámolói,
- a cég jelenlegi állapota szerinti cégiratainak 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányai (cégbírósági cégkivonat, aláírási címpéldány, ha módosítás van folyamatban, akkor a változásbejegyzés iránti kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya),
- a Kbt. 46. § (1)-(6) bekezdéseiben előírt valamennyi nyilatkozat és igazolás,
- műszaki alkalmasság igazolására: az előző 5 év legjelentősebb építési munkáinak ismertetése, éspedig a munka helye és megnevezése, a munka műszaki tartalma, kezdés és befejezés évszáma, generál- vagy alvállalkozóként végezte, az építtető (beruházó, megrendelő) és a későbbi üzemeltető, valamint építtetői és üzemeltetői részről legalább 1-1 fő referenciát igazoló személy nevének és telefonszámának megjelölése, a megjelölt munka saját és a jelentkező alvállalkozói által végzett részének együttes értéke.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- hitel- és/vagy fizetésképtelenség,
- kiegyensúlyozatlan gazdálkodás,
- az elmúlt 5 évben legalább 100 M Ft értékű referenciamunka hiánya,
- az ajánlattevő által megjelölt referenciák ellenőrzése során megismert negatív visszajelzés esete.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetés időpontjától számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 23
- vállalt garancia, szavatosság és feltételei 13
- kötbér mértéke 16
- teljesítési határidő, számlázási feltételek 23
- helyi foglalkoztatás 25
Adható pontszám: 1-10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen. Alternatív ajánlat a dokumentáció szerint tehető.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 15. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 12. nap. Ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Cégiratok alapján a tevékenységi kör hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
- Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenési időpontjától számított 21. napon 10.00 órakor, illetve ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon az ajánlati dokumentációt megvásárolók részére helyszíni felmérés, konzultáció és bejárás lehetőségét biztosítja. A konzultációról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül az ajánlati dokumentációt megvásárlók részére.
- Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 1 eredeti laponként aláírt, lebélyegzett és folyamatosan számozott példányban, valamint az erről készített 2 másolati példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: "Sarkad 6 tantermes iskola" közbeszerzési pályázat.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
- A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. február 21.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. február 22.
