Vác Város Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1603)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 27/513-411
Fax: 27/513-429
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: meglévő iskola 8 tantermes bővítése emelet-ráépítéssel, magastető kialakításával és beépítésével, a meglévő, kivitelezéssel érintett helyiségek átalakításával, felújításával, hagyományos technológiával, kétütemű megvalósítással. Nettó alapterületek: bővítés (földszint + emelet + tetőtér) 1452 m2, átalakítás, felújítás 798 m2 az alábbi ütemenkénti bontásban:
– I. ütem:
– bővítés 1452 nettó m2, melyből 717 m2 tetőtér csak szerkezet és tetőfedés, felújítás, átalakítás 320 m2 nettó.
– II. ütem:
– tetőtér-beépítés 717 m2,
– felújítás, átalakítás 478 m2 nettó.
b) A teljesítés helye: 2600 Vác, Nagymező u. 14., Földváry Károly Általános Iskola területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
I. ütem: 2001. szeptember 30.
II. ütem: 2002. április 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Vác Város Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, 2600 Vác, Március 15. tér 11.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 20. nappal, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanappal bezárólag vehető át az ajánlattételi dokumentáció munkanapokon 8.00–12.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 40 000 Ft + áfa vissza nem térítendő postai utalványon történő készpénz befizetése ellenében vehető át. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevő részére kötelező. A postai utalvány az 5. a) pontban közölt címen átvehető.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenését követő naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Vác Város Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., I. emelet. 111. vagy 112. sz. iroda.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: szakmai előkészítő bizottság tagjait.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., I. em. 101., tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján a biztosíték 2 módon teljesíthető:
– átutalással, az ajánlatkérő OTP Rt. Vác 11742094-15395429 számú számlájára úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra kerüljön,
– bankgarancia biztosításával, amit az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra:
– előleg nyújtására nincs lehetőség,
– a számla kiegyenlítése: ajánlatkérő műszaki ellenőre által jóváhagyva, ajánlatkérő hivatalába történő beérkezést követő 15 banki napon belül átutalással történik,
– a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:
– ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől – amenynyiben több pénzintézetnél is vezet számlát, akkor valamennyi pénzintézettől – származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására a következő tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját,
– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettséginek pontosan tesz-e eleget,
– számláján sorban állás az elmúlt 1 évben volt-e és hányszor,
– 1997., 1998. és 1999. évre vonatkozó, a cégbíróságnak is megadott, mérlegadatok és eredménykimutatás, a kötelező mellékletekkel együtt,
– nyilatkozat arról, hogy vele, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóival szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok,
– hatósági igazolások arról, hogy sem ő, sem a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozói nem esnek a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésben foglaltak hatálya alá.
Műszaki alkalmasság:
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontjai szerint mind a saját, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan,
– az előző 3 év legjelentősebb és hasonló jellegű magasépítési beruházásainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, megrendelő neve, információt adó telefonszáma),
– műszaki-technikai felszereltség ismertetése,
– a megvalósításban részt vevő szakembereknek, vezetőknek megnevezése, személyes referenciáik, képzettségüket igazoló irat másolata, kiemelve a felelős műszaki vezetőt és a minőségbiztosításért felelős személyt.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– akinek a számláján az elmúlt 1 évben 2 alkalommal sorban állás mutatkozott,
– aki nem rendelkezik legalább 1, az ajánlat tárgyával azonos értékű referenciával,
– aki nem rendelkezik legalább 1 felsőfokú szakirányú végzettségű Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben szereplő termelésirányítóval.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetéstől számított 60 napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– ajánlati ár 8
– a teljesítés határidejére vonatkozó, kötbér mértékének vállalása az első 15 nap vonatkozásában 2
– az 1 éves utó-felülvizsgálatig visszatartott szavatossági biztosíték 1%-ot meghaladó mértéke 2
– ajánlatkérő számára kedvezőbb – 15 napot meghaladó – fizetési feltétel 2
– helyi foglalkozáspolitika elősegítése 4
Az értékelés során adható pontszám: 0–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásának napját követő naptól számított 25. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. Helye: mint az ajánlatok beadásának és bontásának helye.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. nap.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
– Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. Az az ajánlattevő, akinek cégkivonatában nem szerepel a magasépítési tevékenység, vagy az ajánlattevő nincs bejegyezve, az eljárásban nem vehet részt, illetve ajánlata érvénytelen.
– Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő az eljárás eredményhirdetésekor történő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tetőnek minősített ajánlattevővel köthesse meg a szerződést.
– Az ajánlati biztosíték a Kbt. 41. § (5)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint kerül visszafizetésre.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. március 19.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. március 19.
