Országos Vízügyi Főigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2337)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/C.
Telefon: 375-1244
megbízásából eljár:
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő
és Mérnöki Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.
Telefon: 322-4451
Fax: 269-6365
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
– a Tisza jobb parti töltésfejlesztés a 41 + 100 – 41 + 900 tkm között (Cigánd-alsó) meglevő töltés megerősítése
– vízoldali agyagék beépítése 150 fm hosszúságban
– a mentett oldali padkás rézsű átalakítása 1:3-as hajlású rézsűvé
– 10–10 méteres fenntartási sáv kialakítása mindkét oldalon 800 fm hosszban, átlag 20 m2 szelvényterülettel (átlagosan 1600 m szállítási távolsággal)
b) A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bodrogköz, Cigánd nagyközség belterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. november 15. Az ajánlatkérő rövidebb, műszakilag reális teljesítési határidőt is elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., V. em. 506.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzététele napjától az azt követő első naptól számított 16. napig, munkanapokon 9.00–14.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 160 000 Ft + áfa befizetését igazoló csekk bemutatásával vehető át, illetve átvételkor a helyszínen fizethető. A csekk az 5. a) pontban megjelölt helyen vehető át.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., V. em. 506.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., VI. em. 604.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: –
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés szerinti teljesítés anyagi fedezetével rendelkezik. Számlázás a szerződésben elfogadott műszaki és pénzügyi ütemterv alapján történhet. A benyújtandó pénzügyi ütemterv legfeljebb havi egy számla benyújtását irányozhatja elő. A kivitelezés megkezdéséhez előleg nem kérhető. A teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott számlát megrendelő 15 napos határidővel egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
– az ajánlattevőnek, valamint az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a következő adatokat és tényeket kell becsatolni:
– a cégbíróság hiteles, 90 napnál nem régebbi cégkivonata, aláírási címpéldány,
– a Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdés szerinti hatósági igazolások, nyilatkozatok,
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő hitel- és fizetőképességéről (a gazdálkodó szerv bankszámláját mióta vezeti, eleget tesz-e időben fizetési kötelezettségeinek, előfordult-e számláján sorban állás),
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevő 1997., 1998. és 1999. évi mérleg- és eredménykimutatása,
– műszaki alkalmasság a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c), g) pontja szerint,
– az előző 3 év – az ajánlattevő által kivitelezett – jelentősebb beruházásainak ismertetése, különös tekintettel a jelen munka nagyságrendjéhez hasonló töltésépítési munkákra. Meg kell jelölni a létesítmények funkciójára jellemző adatokat, beruházási értéket, a beruházó részéről információt nyújtó személyt,
– az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása,
– azoknak a műszaki szakembereknek vagy műszaki egységeknek a megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ismertetni kell az ajánlattevő cég szervezeti felépítését, a felelős vezető állású személyek szakmai önéletrajzát.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– az ajánlattevő 1997., 1998. és 1999. évi mérlegei közül bármelyik negatív eredményű,
– a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezetői referencia hiánya,
– legalább egy felsőfokú szakirányú képzettségű szakember hiánya,
– az ajánlattevő még nem végzett a jelenlegihez hasonló töltésépítési munkát.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– az ajánlat kidolgozottsága és műszaki tartalma 5
– vállalási ár 3
– kiírásban rögzítetten felüli többletvállalások (kötbér, garancia és szavatosság) 2
– az előírtnál rövidebb, műszakilag reális teljesítési határidő 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 7. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 10.00 órakor. FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., VII. em., tárgyaló.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetéstől számított 8. munkanapon 10.00 órakor, FŐBER Rt. hivatalos helyiségében.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatadás feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása.
– Az ajánlatot 3 példányban, zárt borítékban "Tisza jobb parti töltésfejlesztés a 41 + 100 – 41 + 900 tkm között (Cigánd-alsó)" jeligével kell benyújtani. Az ajánlat megkülönböztetésére az egyiken az "eredeti", a másik kettőn a "másolat" megjelölést kérjük használni. A példányok eltérése esetén az eredeti példányt kell mértékadónak tekinteni.
– Az ajánlattevőnek a Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot csatolni kell.
– Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációhoz vállalkozási szerződéstervezetet mellékel, amelynek cégszerű aláírása, elfogadása és a vállalkozói feltételekkel való kiegészítése az ajánlat érvényességének a feltétele.
– Az ajánlati felhívás részét képezik a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdései.
– Az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető jogosultságának hiánya (51/2000. kormányrendelet alapján).
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. április 4.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. április 4.
