Békés Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2954)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Békés Megyei Bíróság
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
Telefon: 66/463-037
Fax: 66/463-037
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Békés Megyei Bíróság és Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. szám alatti – városképi jelentőségű – épületének 6770 m2 homlokzat- és 156 fm díszkerítés-felújítási, illetve a bíróság 110 és 35 m2 bruttó alapterületű melléképületeinek átalakítási munkái.
b) A teljesítés helye: 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. szeptember 30.
Határidő előtti teljesítést ajánlatkérő elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00–12.00 óra között. Amennyiben a 15. nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 9.00–12.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: ajánlattevők a dokumentációt 100 000 Ft + áfa helyszínen történő befizetésével vehetik át. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció árát az ajánlatkérő kizárólag a
Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételét követő első naptól számított 41. nap 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: OIT Hivatalának és a lebonyolító Thermál-BER Kft. képviselőit.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Békés Megyei Bíróság, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő 10026005-01483082-21000005 számú számlájára történő átutalással, vagy készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával teljesíthető. Banki átutalás esetén a biztosíték összege ajánlatkérő bankszámláján – legkésőbb a beadást megelőző utolsó banki munkanapon – jóváírásra kell kerüljön. A biztosíték összegének ajánlatkérő bankszámlájára megtörtént átutalásáról szóló banki igazolást vagy a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattevő az ajánlatában köteles dokumentálni. Ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a végzett munkák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad. A kivitelezés során a szerződéses összeg 75%-os mértékéig részszámla, míg a hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően végszámla nyújtható be. Az ajánlatban a számlázási ütemtervet kérjük megadni.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókét is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
– az ajánlatot aláíró(k), cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya,
– el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya.
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
– az ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatú nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
– az ajánlattevő fizetési kötelezettségét határidőben teljesíti-e,
– az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
– a megelőző 2000. év mérlege és könyvvizsgálói jelentése,
– nyilatkozat a megelőző 3 év teljes forgalmáról és ugyanezen időszaknak a közbeszerzés tárgyának forgalmáról,
– a Kbt. 46. § (1), (2) és (4)–(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatok és hatósági igazolások a Kbt. 43. § (3) bekezdése alapján.
Műszaki alkalmasság igazolása:
– kizárólag az előző 3 év befejezett és folyamatban lévő építési munkáinak ismertetése (részletes, leinformálható referencialista a létesítmény pontos helyének és megnevezésének megadásával, megadva a készítési évet, a létesítmény volumenét forintban, a munkával kapcsolatos információkat nyújtó beruházót, továbbá az ajánlattevő részvételét a kivitelezésben %-ban),
– műszaki-technikai felszereltség bemutatása, kiemelten a feladat megvalósításánál felhasználásra kerülő eszközöket,
– a kivitelezésért felelős személyek megnevezése, végzettsége, gyakorlata és személyi referenciája, azok megnevezésével, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
– a minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsítása.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– az ajánlattevő nem rendelkezik az elmúlt 3 évben végzett, hasonló (felújítási) jellegű és legalább azonos nagyságrendű, működő közintézményben végzett építési referenciával,
– amennyiben az előző 3 év éves árbevételének átlaga nem éri el a 80 M Ft-ot.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– ajánlati ár 6,0
– teljesítési határidő és kivitelezés átfutási ideje 2,0
– garanciavállalás mértéke 1,0
– kötbér mértéke 1,0
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 14. nap 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 8. napon 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti és az eredetivel megegyező 2 másolati példány), az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani. A borítékon a közbeszerzés tárgyát fel kell tüntetni.
– Az ajánlat összeállításának költségei ajánlattevőt terhelik.
– Bármely okból késve érkezett ajánlat érvénytelen.
– Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdése szerinti jogánál fogva hiánypótlási lehetőséget nem biztosít, ezért az előírt tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
– A megvalósítás során a működő bíróság és büntetés-végrehajtási intézet akadálymentes üzemelési feltételeit minden körülmény között biztosítani kell. Ennek vállalására külön nyilatkozattétel szükséges.
– Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlattevő cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat, vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
– Az ajánlattevőknek vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó minimum 5%-os garancialetét lekötését legalább 1 évi időtartamra.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. április 9.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. április 11.
