Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (4428)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
1055 Budapest, Szalay u. 16.
Telefon: 269-2021
Fax: 269-2014
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az 1995. évi XL. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) és (3) bekezdése alapján.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: a 3. a) pontban meghatározott összetett vagyonvédelmi rendszerek tervezésére, kivitelezésére, illetve meghatározott számú összetett átvizsgáló rendszer beszerzésére vonatkozó vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: tizenhárom megyei bírósági igazgatási területén lévő, összesen tizenöt bírósági épület összetett biztonságtechnikai rendszerének tervezése, kivitelezése és az érintett személyi állomány oktatása e rendszerek használatára.
Öt megyei bíróság igazgatási területén lévő, összesen öt bírósági épület összetett csomag- és személyátvizsgáló rendszerének beszerzése, telepítése és az érintett személyi állomány oktatása ezen eszközök használatára.
b) A teljesítés helye: a tizenöt megyei bíróság igazgatási területén lévő, összesen tizenkilenc bírósági épület.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
d) A részajánlat tételének szempontja:
– A) összetett biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése és az érintett személyi állomány oktatása e rendszerek használatára,
– B) összetett csomag- és személyvizsgáló rendszerek beszerzése, telepítése és az érintett személyi állomány oktatása ezen eszközök használatára.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: épületenként egyedi ütemezésben 2001. október 1-jétől 2002. június 30-ig folyamatosan.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: jelen felhívás a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követő első naptól számított 26. nap 10.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, 1055 Budapest, Szalay u. 16. fszt. 22.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 5. nap 10.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 óra. Helyszíne: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, 1055 Budapest, Szalay u. 16. földszinti tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke:
– teljes pályázat benyújtása esetén 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint,
– a 3. d) A) pont esetében 1 500 000 Ft, azaz egymillió ötszázezer forint,
– a 3. d) B) pont esetében 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint,
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot köteles az ajánlatkérő részére biztosítani visszavonhatatlan bankgarancia formában, vagy banki átutalással a MÁK 10032000-00281667-00000000 számlaszámú számlájára.
A bankgaranciát (eredeti példányban) az ajánlathoz kell csatolni, melynek az ajánlati kötöttség idejéig kell érvényben maradnia. Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi beadás határidejéig meg kell érkeznie az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala fent nevezett számlájára.
Érvénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosítékot nem tartalmazza.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
9.1. A jelentkező és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók pénzügyi, gazdasági alkalmasságának igazolása a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján:
a) a résztvevőnek nyilatkozni kell arról, hogy jelenleg és az elmúlt 1 évben mely pénzintézeteknél (rendelkezett) rendelkezik bankszámlával,
b) a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságot igazoló pénzintézettől (valamennyi pénzintézettől, ahol bankszámlával rendelkezik, vagy rendelkezett az elmúlt 1 évben) származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
– mióta (vezette) vezeti a résztvevő bankszámláját,
– a résztvevő fizetési kötelezettségének pontosan eleget (tett-e), tesz-e,
– a számláján 1 éven belül sorban állás volt-e és utoljára mikor,
c) a résztvevő előző 3 évi mérlegbeszámolóinak benyújtása,
d) a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. tv. 46. § (1) bekezdés a), b), c) pontok, valamint a (2) bekezdés a), b) pontok, továbbá a (4), (5), (6) és a (8) bekezdések szerinti nyilatkozatok és hatósági igazolások,
e) résztvevői nyilatkozata a 2000. évi forgalmáról, teljes pályázat benyújtása esetén a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára, részajánlat benyújtása esetén a 3. d) pont A) és B) pontokban meghatározott feladatokra korlátozottan.
9.2. Műszaki alkalmasság igazolása a közbeszerzés tárgyára korlátozottan a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c), d), f), g) pontjaiban foglaltaknak megfelelően:
a) a résztvevő az előző legfeljebb 3 év legjelentősebb mértékű munkáinak referenciái, teljes pályázat benyújtása esetén a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára részajánlat benyújtása esetén a 3. d) pont A) és B) pontokban meghatározott feladatokra korlátozottan (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a megrendelő neve), külön megjelölve, hogy azt alvállalkozóként vagy generál-vállalkozóként végezte,
b) a résztvevő műszaki-technikai felszereltségének bemutatása,
c) a résztvevő által azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
d) a résztvevő által a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók felsorolását, bemutatását a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
e) a részt vevő a telepítendő összetett biztonságtechnikai rendszereket alkotó eszközök (MABISZ, Vds, UL vagy egyéb) nemzetközileg elfogadott minősítési tanúsítványait.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
– a részt vevő szervezet pénzügyi, gazdasági alkalmassága a pénzügyi mutatók alapján,
– leinformálható referencia a 9.2. a) pont alapján,
– műszaki alkalmasság a 9.2. b) pont alapján.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– pénzügyi, gazdasági alkalmatlanság: pénzügyi, gazdasági mutatóik negatívumokat tartalmaznak (fizetési kötelezettség elmulasztása, sorban állás a bankszámlán),
– ha a résztvevő a 9.1. e) pontban kért 2000. évi forgalma teljes pályázat benyújtása esetén nem éri el a bruttó 300 M Ft – azaz bruttó háromszázmillió forintot –, részteljesítés benyújtása esetén 2000. évi forgalma a 3. d) A) pontjában meghatározottak tekintetében nem éri a 200 M Ft – azaz kettőszázmillió forintot – a 3. d) B) pontjában meghatározottak tekintetében nem éri el a 100 M Ft, azaz százmillió forintot,
– ha a résztvevő a 9.2. a) pont alapján teljes pályázat benyújtása esetén nem rendelkezik 150 M Ft, azaz százötvenmillió forint, vagy azt meghaladó bruttó értékű teljesített referenciamunkával, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára korlátozottan (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a megrendelő neve) külön megjelölve, hogy azt alvállalkozóként vagy generálvállalkozóként végezte,
– ha a résztvevő a 9.2. a) pont alapján részteljesítés benyújtása esetén a 3. d) A) pont tekintetében nem rendelkezik 100 M Ft – azaz százmillió forint – vagy azt meghaladó bruttó értékű egyösszegű, elsősorban kormányzati vagy közigazgatási intézménytől kapott és teljesített referenciamunkával, illetve a 3. d) B) pont tekintetében nem rendelkezik 50 M Ft – azaz ötvenmillió forint – vagy azt meghaladó bruttó értékű egyösszegű, elsősorban kormányzati vagy közigazgatási intézménytől kapott és teljesített referenciamunkával, külön megjelölve, hogy azt alvállalkozóként vagy generálvállalkozóként végezte.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az összességben legelőnyösebb ajánlatot adja.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– műszaki tartalom: az ajánlatkérő elvárásainak megfelelő rendszer megajánlása 5
– ajánlati ár: teljes ár 3
– garanciavállalás: a törvényben megadott időnél hosszabb ideig tartó vállalás 1
– késedelmi kötbér: a legmagasabb napi
kötbér vállalása a véghatáridő tekintetében 1
A részszempontok 1–10 pont között kerülnek értékelésre.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12.1. Egyéb információk:
a) A résztvevőnek nyilatkoznia kell, hogy el tudja végezni egyidejűleg több, legalább hat helyen az összetett biztonságtechnikai rendszerek telepítését.
b) A résztvevőnek nyilatkoznia kell, hogy a saját és a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozója ügykezelés és irattározási rendszere megfelel az 1995. évi LXV. törvény és a 79/1995. évi Korm. rendeletben foglaltaknak, illetve csatolja az általa a teljesítésbe bevonni kívánt alkalmazottak és a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozója alkalmazottai részére kiállított az 1995. évi LXV. törvény 24. § 2. pontjában előírt, a Belügyminisztérium Miniszteri Kabinet Titokvédelmi Iroda vizsgatanúsítványát, igazolását.
c) A résztvevő vállalja, hogy a 3. a) pontban meghatározott feladatok végrehajtását az ajánlatkérő hivatali munkarendjéhez igazodóan (akár hivatali munkaidőn túl, illetve szombaton, vasárnap és ünnepnapokon) teljesíti.
d) A résztvevő rendelkezzen a 3. a) pontban meghatározott feladat tárgyában hazai vagy nemzetközi minőségbiztosítási intézmények által kiállított ISO 9001 vagy ISO 9002 minőségi tanúsítvánnyal (a cég minőségbiztosítási rendszere tanúsítványának becsatolása) vagy hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a részvételi felhívás átvételének időpontjában minősítése már folyamatban volt.
e) Csatolja az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a megnevezését a 9.1. c) pont szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat a 9.2. a) és b) pont szerinti referencia- és gépparklistát.
f) A résztvevőnek csatolnia kell a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített (30 napnál nem régebbi) fénymásolati példányban.
g) Csatolja a résztvevő és a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozónak az 1998. évi IV. törvény 4. § (1) bekezdés, valamint a belügyminiszter 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt engedélyeket [az engedélyeket az 1998. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontok vonatkozásában közjegyző által hitelesített másolati példánnyal lehet igazolni].
12.2. Érvénytelen az az ajánlat, mely a 12.1. b), d), f) és g) pontokban kért igazolásokkal, tanúsítványokkal nem rendelkezik.
12.3. Az ajánlat megnevezése: "a Bíróságok összetett védelmi rendszere".
12.4. Az ajánlatkérő az előminősítés folyamatát elősegítő és elbírálást gyorsító – kizárólag a közbeszerzés tárgyára korlátozott és a felhívás 9. pontjának megfelelő tartalmú – előminősítő űrlapot állított össze, melyek a részvételi jelentkezéshez szükséges részvételi dokumentáció részét képezik. A részvételi dokumentum az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, 1055 Budapest, Szalay u. 16. fszt. 22. alatti címen vehető át 40 000 Ft + áfa = 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint postai feladóvényen történő befizetést követően, a hirdetmény megjelenésének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00–14.00 óra között.
A részvételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
12.5. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és címe a 6. a) és b) pont szerint.
12.6. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jelentkező cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat.
12.7. A jelentkezést lezárt, az ajánlattevő által lebélyegzett, az ajánlattevő képviselője által szignált, lezárt borítékban (vagy dobozban) kell benyújtani, amelyre csak az ajánlatkérő neve és a pályázat megnevezése lehet ráírva.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
14. A hirdetmény feladásának napja: 2001. június 25.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. június 25.
