Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5688)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/523-801
Fax: 66/523-804
Ajánlatkérő nevében megbízásából eljár:
Thermál-BER Kft.
5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10–12.
Telefon: 66/452-452
Fax: 66/327-030
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Békéscsaba, Kós Károly Szakképző Iskola régi épületének 450 m2 alapterületű földszinti helyiségeinek és határoló falazatainak utólagos talajnedvesség elleni szigetelési munkái, a kapcsolódó bontási, építőmesteri és épületgépészeti, illetve homlokzat-felújítási munkákkal, az ajánlati tervdokumentációban részletezettek szerint.
b) A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Baross út 1–3.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. december 31. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Thermál-BER Kft., 5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10–12.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15. napig munkanapokon 9.00–15.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: ajánlattevők a dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott által vehetik át, 40 000 Ft + áfa vissza nem térítendő összeg helyszínen történő megfizetése ellenében. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció árát az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt esetekben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételét követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Gazdasági Iroda Fejlesztési Csoport, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., I. em. 142.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: a lebonyolító Thermál-BER Kft. képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., I. em. 164., 1. számú tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: –
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ajánlatban megadott műszaki teljesítések és a számlázási ütemterv alapján az ajánlati ár 80%-áig részszámlázási lehetőséget biztosít. A munka ellenértékét ajánlatkérő a részszámlák esetében teljesítésigazolással, a végszámla esetében pedig műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kiegészített számla átvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát mind ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
– az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatú nyilatkozat, amelyből egyértelműen kiderül, hogy:
– mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
– a bankszámlán rendszeres forgalmat bonyolítanak-e le,
– az elmúlt 3 évben volt-e sorban állás, ha igen, utoljára mikor,
– az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége milyen,
– a cég 2000. évi könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves beszámolója,
– nyilatkozat a megelőző 3 év teljes forgalmáról és ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyának forgalmáról.
Műszaki alkalmasság igazolása:
– kizárólag az előző 5 év legjelentősebb befejezett és folyamatban lévő építési és/vagy felújítási munkáinak ismertetése az alábbiak szerinti tartalommal:
– a munka helye és megnevezése,
– a munka műszaki tartalma,
– a kezdés és befejezés időpontjának éve,
– generál- vagy alvállalkozóként végezte,
– az építtető (beruházó, megrendelő) és a későbbi üzemeltető megnevezése,
– építtetői és üzemeltetői részről legalább 1-1 fő referenciát igazoló személy nevének és telefonszámának megadása,
– a megjelölt munka saját és a jelentkező alvállalkozói által végzett részének együttes értéke.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– a cég 2000. évi mérleg szerinti eredménye veszteséges volt,
– ajánlattevő az elmúlt 5 évben nem rendelkezik legalább 1 db, a 3. a) pont szerint tett ajánlata tárgyával azonos jellegű és legalább 50%-os nagyságrendű építési és/vagy felújítási referenciával.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az öszszességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– ajánlati ár 7
– a teljesítési határidő (a kivitelezés átfutási ideje) 1
– a vállalt napi kötbér %-os mértéke 1
– jólteljesítési garancia vállalt mértéke 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1–100.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 15. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra, a 6. b) pontban megjelölt helyen.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 8. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
– az ajánlatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya,
– el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya.
– Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a tevékenység végzésére nincs jogosultsága.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet szerinti felelős műszaki vezető(k) megnevezését és névjegyzékbevételi határozatának másolatát.
– A Kbt. 46. § (1)–(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatok és igazolások a Kbt. 43. § (3) bekezdés előírásainak figyelembevételével.
– Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlattevő cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat, vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
– Az ajánlatokat cégszerűen aláírt, oldalanként folyamatos sorszámozással ellátott, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani. A borítékon a közbeszerzés tárgyát és az ajánlattevőt fel kell tüntetni.
– Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
– Ajánlattevőkenk vallalniuk kell a felújítási munkák nettó összegére vonatkozó minimum 5%-os bankgarancia-letét lekötését legalább 1 évi időtartamra (jólteljesítési garancia).
– Az ajánlat összeállításának költségei ajánlattevőt terhelik.
– Bármely okból késve érkezett ajánlat érvénytelen.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. augusztus 7.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. augusztus 7.
