Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (6133)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl I. u. 8.
Mihályi Gábor
Telefon: 301-8369
Fax: 331-4986
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján előminősítést kell lefolytatni, mivel a beszerzés tárgyát képező beruházás összege meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, továbbá ajánlatkérő biztosítani kívánja a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, hogy az eljárás további (ajánlati) szakaszában már csak a közbeszerzés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas ajánlattevők vegyenek részt.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: építési vállalkozási szerződés a 3. a) pontban feltüntetett épület generálkivitelezésben történő megépítésére.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: új Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet építési munkáinak elvégzése, mely komplex börtönobjektum egy épületben, valamint az ellátó közművek, utak, parkolók építése.
Az épület főbb jellemzői:
– befoglaló méretei: 96,27 × 100,38 m
– szintenkénti nettó alapterületek:
– földszint 8148 m2,
– emelet 4133 m2,
– az épület lapos tetős (nem járható),
– főbb szerkezetek: zsalukó és monolit vb.
b) A teljesítés helye: Veszprém, Kádártai út, 2569/7. hrsz.-ú ingatlanon.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, az ajánlat csak teljes körű tervdokumentáció szerinti generálkivitelezésre adható.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2001. december 31.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követeljük meg a gazdasági társaság létrehozását.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 26. nap 10.00 óráig. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály (1054 Budapest, Steindl I. u. 8. I. em. 106. szoba). A részvételi jelentkezést zárt borítékban, kívül "Új Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet építési munkái" megjelöléssel, 3 példányban kell benyújtani (egy eredeti, 2 másolat).
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 6. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: –
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézettől származó 30 napnál nem régebbi nyilatkozat (számlanyitás, hitel- és fizetőképesség, pénzügyi helyzet, pontosan eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek, számláján sorban állás előfordult-e),
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint az előző 3 (1998., 1999., 2000.) évi auditált mérleg és eredménykimutatás,
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint előző 3 évi teljes forgalmának és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozat.
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint 3 évnél nem régebbi generálkivitelezői referenciák bemutatása, amelyek csak úgy fogadhatók el, ha a bemutatás mellett a kivitelezés ideje (tól-ig), helye (pontos cím), nagysága (m2), értéke (M Ft), megrendelő neve (telefonszáma) szerepel. A bemutatás terjedjen ki a folyamatban lévő beruházásokra is,
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint a részvételre jelentkező műszaki-technikai felszereltségének leírása, bemutatása,
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket a jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségi ellenőrzésért felelősek, szakmai önéletrajz csatolásával,
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés e) pontja szerint az elismert minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának csatolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
– az utóbbi 3 év referenciái, különös tekintettel a pályázó által elvégzett hasonló volumenű munkára, illetve bv. megrendelés alapján végzett munkákra,
– a vállalkozó vagyoni helyzete, anyagi stabilitása (alaptőkéje, vagyona),
– a részvételre jelentkező műszaki és technikai felkészültsége, minőségbiztosítási rendszere.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– a referencialistában nem szerepel legalább 2 – egyenként legkevesebb egymilliárd forint értékű beruházás építési munkáinak elvégzése,
– a jelentkező jegyzett tőkéje nem éri el a 100 millió forintot,
– nem rendelkezik minimum 50 fő szakirányú (szakmunkás) végzettségű fizikai állománnyal,
– pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján fizetési kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget, 6 hónapot meghaladó sorban állás volt a számláján,
– nem rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlattevőt kívánja kiválasztani.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: –
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
– Az előminősítési eljárás során a munka elvégzésére alkalmasnak minősített jelentkezők mindegyike számára az ajánlatkérő az ajánlattétel készítéséhez egy sorozat tendertervet biztosít, 400 000 Ft + áfa 500 000 Ft vissza nem térítendő befizetés ellenében.
– A részvételi jelentkezést – a jelen felhívásban, illetőleg a Kbt.-ben előírt nyilatkozatokkal, okiratokkal együtt – 1 eredeti és 2 másolati példányban – zárt borítékban (borítékban, iratborítóban), személyesen (futárral, kézbesítővel) vagy postán kell benyújtani az ajánlatkérés 6. b) pontjában megadott címre, a 6. a) pontban meghatározott időpontra az "Új Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet építési munkái" megjelöléssel.
– Az ajánlatkérő a csatolt igazolásokat, nyilatkozatokat tartalomjegyzékkel ellátva kéri leadni. A részvételi jelentkezések felbontásakor az ajánlatkérő megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti a jelentkezők alapadatait.
– Az ajánlattevő cégkivonatával igazolja a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultságát, ennek igazolására csatolja a jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű cégbíróság által kiállított cégkivonat eredeti példányát, továbbá aláírási címpéldányát.
– Csatolni kell a részvételi jelentkezéshez az 1995. évi XL. tv. 46. § (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat, tekintettel a (4)–(6) bekezdésekre.
– A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jelentkező tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosításának igazolását.
– A részvételi jelentkezés összeállításának költségei a résztvevőket terhelik, ezért ellenszolgáltatásra igényt nem tarthatnak.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
14. A hirdetmény feladásának napja: 2001. augusztus 6.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. augusztus 6.
