Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6399)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Budapest Főváros IV. Kerület,
Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1042 Budapest, István út 14.
Telefon: 369-3333
Fax: 369-1268
megbízásából eljár:
Dél-újpesti Épületgondnokság Kft.
1046 Budapest, Blaha Lujza u. 9.
Telefon: 370-4088 E-mail: hotreal.mop@matavnet.hu
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Budapest IV., Blaha Lujza u. 9. alatti p. + fszt. + III. emelet munkásszálló, nettó 2451 m2 átépítése 50 db, átl. 30 m2-es lakásból álló ifjúsági garzonházzá.
b) A teljesítés helye: Budapest IV., Blaha Lujza u. 9.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. április 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Dél-újpesti Épületgondnokság Kft., 1046 Budapest, Blaha Lujza u. 9., iroda.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napján és azt követően munkanapokon 8.00–12.00 óra között – a közzétételt követő első naptól számított 15. nap 12.00 óráig –, ha az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 12.00 óráig vehető át.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlati dokumentációt átvételkor történő készpénz befizetés ellenében, 40 000 Ft + 25% áfa = 50 000 Ft összegért lehet átvenni az 5. a) pontban megjelölt címen. A dokumentáció ellenértékének visszafizetésére csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltak esetén kerülhet sor.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzétételt követő első naptól számított 41. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Dél-újpesti Épületgondnokság Kft., 1046 Budapest, Blaha Lujza u. 9., iroda.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Dél-újpesti Épületgondnokság Kft., 1046 Budapest, Blaha Lujza u. 9., étterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték összegéről vagy az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényes – Ptk. 249. § szerinti – bankgaranciát kell mellékelnie ajánlatához, vagy a biztosíték összegét az ajánlattételi határidő lejártát megelőző napig át kell utalnia az ajánlatkérő Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10102244-038008000-01000002 számú számlájára "Ajánlati biztosíték" megjelöléssel. A banki teljesítési bizonylat másolatát az ajánlathoz csatolni kell. A pályázat nyerteseként hirdetett vállalkozó ajánlati biztosítéka szerződéskötés után mint mellékszolgáltatás teljesítési biztosítéknak minősül. A bankgaranciának az eredményhirdetést követő 60 napig kell érvényesnek maradnia. A nem nyertes ajánlattevők bankgaranciája az eredményhirdetést követő 10 napon belül feloldásra kerül, kivéve az eredményhirdetés szerinti második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, akinek ajánlati biztosítéka a szerződéskötést követő 10 napon belül kerül feloldásra. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgarancia formájában teljesítette, bankgaranciája csak a szerződéskötést követő 10 napon belül kerül feloldásra. Az ajánlati biztosítékot bankgarancia formájában teljesítő nyertes ajánlattevővel a szerződést az ajánlatkérő csak akkor köti meg, ha a szerződéskötés napjáig az ajánlattevőtől a bankgarancia nagyságával egyező "teljesítési biztosíték" az ajánlatkérő számláján jóváírásra kerül.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: ajánlatkérő a kivitelezés megvalósításához előleget nem ad.
A kivitelezés során megrendelő az alábbi számlázási rendet fogadja el: maximum 4 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. Megrendelő a vállalkozó által benyújtott, és a megrendelő műszaki ellenőre által igazolt számlákat a kézhezvételt követően 30 napon belül egyenlíti ki. A 4. részszámla kiegyenlítésére a sikeres műszaki átadás-átvételi és az ezt követő üzembehelyezési eljárás befejezését követően, a végszámla kiegyenlítésére pedig a hiánypótlások jegyzőkönyvben igazolt teljesítését követően kerülhet sor a fenti feltételekkel. A teljesítési biztosítékot megrendelő az 1 éves garanciális bejárás jegyzőkönyvében rögzített – és a vállalkozó által is felróhatónak elfogadott – hiányosságok megszüntetése után 30 napon belül fizeti vissza.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerinti, 30 napnál nem régebbi eredeti pénzintézeti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a pályázó számláját,
– fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– éves banki forgalma hány számjegyű számmal határozható meg,
– az elmúlt 3 évi éves mérleg és eredménykimutatás.
Műszaki alkalmasság igazolása:
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontjaiban foglaltak,
– a feladatba bevonni tervezett, meghatározó szakemberek – beleértve a minőségbiztosításért felelős személyt is – szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló okirat hiteles másolata mind a pályázó, mind a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerint megjelölt alvállalkozói részéről csatolandó,
– kijelölt felelős műszaki vezetőjének a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe történt felvételét igazoló irat, vagy hiteles másolata csatolandó,
– az elmúlt 3 év jelen közbeszerzés tárgyához hasonló szolgáltatásainak ismertetése (szerződő felek, ügyintézők, telefonszámaik, teljesítés ideje, szerződés értéke), az ezekre vonatkozó eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott referencia,
– minőségbiztosítási rendszerének tanúsítványa,
– műszaki-technikai felszereltség bemutatása, figyelemmel a beszerzés jellemzőire.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
Pénzügyi-gazdasági alkalmatlanság:
– a társaság saját tőkéje nem éri el a 300 000 000 Ft-ot,
– az elmúlt 3 évben a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal volt negatív,
– az elmúlt 3 évben folyamatosan csökkenő mérlegfőösszeg,
– az elmúlt 3 éven belül banki sorban állás esete.
Műszaki alkalmatlanság:
– bármely nemzetközi rendszerben akkreditált tanúsító által auditált minőségbiztosítási rendszer hiánya,
– az elmúlt 3 évben, a jelen közbeszerzési eljárás során tett ajánlat nagyságrendjével legalább azonos volumenű, 2, az ajánlattevő kivitelezésében elkészült, lakóépület-beruházás hiánya,
– a megjelölt referenciamunkákon végzett szúrópróba-szerű ellenőrzés negatív eredménye,
– 1 fő felsőfokú, szakirányú végzettséggel rendelkező szakember hiánya,
– a helyszíni irányítással megbízott szakember középfokú végzettségének és azonos munkakörben szerzett 5 éves gyakorlatának hiánya.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az eredményhirdetéstől számított 60 nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– ajánlati ár 4
– teljesítési határidő 3
– kötbér mértéke 2
– garanciális feltételek 1
– műszaki kidolgozottság 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0–10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen – pályázóként 1 változat –, az alábbi részletmegoldásokra tehető:
– tervtől eltérő nyílászárók
– tervtől eltérő padlóburkolatok,
– tervtől eltérő gépészeti csőrendszerek,
– szárazvakolati rendszerek alkalmazása.
Az ajánlatkérő csak olyan alternatív megoldásokat értékel, amelyek nem igényelnek pótlólagos tervezést, nem érintik a homlokzatot, az épület külső megjelenését. A tervtől eltérő megoldást a pályázó be tudja mutatni bármelyik referenciamunkáján, alkalmazásának indokoltságát pedig a befejezési határidő lerövidítésével, üzemeltetési-karbantartási költségigény csökkenésével vagy alacsonyabb vállalási összeggel igazolja. A tervezettnél alacsonyabb esztétikai-műszaki színvonalú, használati értékű megoldást az ajánlatkérő nem fogad el.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő naptól számított 8. munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. munkanapon 10.00 óra.
c) Az eredményhirdetés és szerződéskötés helye: Dél-újpesti Épületgondnokság Kft., 1046 Budapest, Blaha Lujza u. 9., iroda.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlat elfogadásának feltétele a dokumentáció megvásárlása.
– Az ajánlatokat dupla, zárt borítékban kell benyújtani, 1 eredeti és 2 másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével. A külső borítékon kizárólag az ajánlati dokumentációban mellékelt címzés, valamint a csomagolás sértetlenségét igazoló zárszalagok és aláírások lehetnek. A belső borítékon szerepel a feladó.
– Az ajánlathoz csatolandó:
– 30 napnál nem régebbi, cégbíróság által kiadott hiteles cégkivonat,
– cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya,
– kivitelezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés, melynek hiányában az ajánlat érvénytelen.
– A Kbt. 45. § (1) és (2) bekezdéseire hivatkozva ajánlatkérő az ajánlat azon részeit kezeli üzleti titokként, melyeket az ajánlattevő egyenként és egyértelműen annak jelölt meg.
– Ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat [Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont] meg kell jelölni, az alkalmasság pénzügyi feltételeit igazoló iratokat a pályázóval megegyező módon kell csatolni [l. 11. a) pont], a műszaki alkalmasságért a pályázó felel.
– Az ajánlattevőnek csatolnia kell írásbeli nyilatkozatát, hogy ő, illetve megnevezett alvállalkozói nem tartoznak a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), c) és (2) bekezdés hatálya alá, és hogy az (1) bekezdés b) pontjában foglalt pénzalapok közül melyik irányában áll fenn jogszabály által fizetési kötelezettsége. Ezen köztartozást nyilvántartó hatóság 1 évnél nem régebben kelt igazolását, mely szerint sem az ajánlattevőnek, sem az alvállalkozónak nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor második helyezettet is megnevez, az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal a személlyel kíván szerződést kötni.
– Az ajánlati biztosíték a Kbt. 41. § (5)–(6) bekezdései szerint kerül visszafizetésre.
– A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyszínén olvasópéldány áll rendelkezésre.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
– Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. augusztus 10.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. augusztus 27.
