Pest Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6311)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Pest Megyei Bíróság
1145 Budapest, Thököly út 97-101.
Telefon: 252-0759
Fax: 252-2469
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: építőipari kivitelezési munkák, a vállalkozási szerződés alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Monori Városi Bíróság (2200 Monor, Kossuth L. út 69.) épületének átalakítása, bővítése:
- az 1292,25 m2 hasznos alapterületű épület átalakítása és bővítése, 370,57 m2-rel, a módosított alaprajznak megfelelően, az udvar beépítésével, a homlokzat felújításával,
- új kazánház létesítése, új radiátoros központi fűtés kiépítésével,
- az épület belső szerkezeteinek és vezetékrendszereinek terv szerinti felújítása és építése, építészeti, szakipari, épületgépészeti és elektromos munkák kivitelezése, strukturált hálózattal, közműbekötésekkel,
- 7 db tárgyalóterem, 3 db ügyfélváró, 32 db iroda és 10 db egyéb kiegészítő helyiség stabil és mobil berendezése, a belsőépítészeti tervek alapján,
- a pótmunkák vonatkozásában az ajánlattevő a rezsióradíjra is adjon ajánlatot.
b) A teljesítés helye: Monori Városi Bíróság, 2200 Monor, Kossuth L. u. 69.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat csak a teljes építési beruházásra tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. július 15. Határidő előtti teljesítést az ajánlatkérő elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Pest Megyei Bíróság Műszaki Osztály, 1145 Budapest, Thököly út 97-101.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az azt követő 15. nap 15.00 óra (amennyiben a 15. nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 15.00 óra).
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattevők a dokumentációt jelen felhívás megjelenésétől vehetik át, munkanapokon 9.00-15.00 óra között az alábbi címen: Pest Megyei Bíróság Műszaki Osztály, 1145 Budapest, Thököly út 97-101. III. em. 324. Petró Miklós főosztályvezető-helyettestől. A dokumentáció ára bruttó 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint, amelynek befizetése (az ajánlatkérő által biztosított ) postai utalványon történik. A dokumentáció árát az ajánlatkérő a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetekben téríti vissza. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óráig. Amennyiben a 41. nap nem munkanap, úgy az utána következő első munkanap 10.00 óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Pest Megyei Bíróság elnöki iroda, 1145 Budapest, Thököly út 97-101. III. em. 303. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Pest Megyei Bíróság, 1145 Budapest, Thököly út 97-101. III. e. 323. szoba.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét a 8. a) pont szerinti összegű ajánlati biztosíték adásához köti, mely összeget az ajánlattevő az ajánlatkérő MÁK 10032000-01484681-00000000 számú egyszámlájára, az ajánlat beadásáig kell hogy befizessen. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában is. Az átutalás másolatát vagy a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. A befizetett ajánlati biztosítékot vagy az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára a Kbt. 41. § b) pontjának megfelelően, a szerződéskötést követő 10 napon belül, a többi ajánlattevő számára pedig az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül utalja, illetve adja issza. A befizetett ajánlati biztosíték (kamatmentes) visszautalásához kérjük az ajánlattevő számlaszámának megjelölését. Érvénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosítékot nem tartalmazza.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a végzett munkák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad. Amennyiben az ajánlattevő a szolgáltatásra részszámlát kíván benyújtani, úgy azt az ajánlati anyagában kérjük feltüntetni.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a)1. Az ajánlattevő számláját kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására, az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a gazdálkodószerv bankszámláját,
- a gazdálkodószervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e a bankszámla nyitása óta,
- számláján sorban állás előfordult-e a bankszámla nyitása óta.
a)2. Referenciajegyzék a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint az elmúlt 3 év munkáival, a 3. a) pontban foglaltak valamennyi munkanemére vonatkoztatva, az ajánlattételi dokumentáció 11. a) pontja szerinti részletezéssel.
a)3. A belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezett ajánlattevők 1998., 1999. és 2000. évi mérlege és eredménykimutatása, a cégjegyzésre jogosultak által aláírva.
a)4. Ajánlattevő műszaki alkalmassága a Kbt. 44. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban foglaltak szerint.
a)5. Minőségbiztosítási rendszerének ismertetése, tanúsító általi tanúsítással.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a 2000. évi nettó árbevétele nem haladja meg az ajánlati ár kétszeresét,
- referenciáiban nincs jelen a beszerzés tárgyát 50%-ban elérő vagy meghaladó értékű, középületre vonatkozó építési beruházás vagy felújítás az elmúlt 3 évben,
- a minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának hiánya,
- a számlavezető pénzintézeti nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségének nem tett eleget vagy számláján sorban állás fordult elő, akár egy alkalommal is.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetés időpontjától 60. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 5
- garanciavállalás: a 16. d) pontban megadott értéknél nagyobb és hosszabb ideig tartó vállalás 2
- késedelmi kötbér: napi kötbér mértéke a véghatáridő tekintetében 1,5
- rezsióradíj vállalása a pótmunkák esetén 1,5
A részszempontok 1-10 pont között kerülnek értékelésre.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: az ajánlattevők csak az ajánlati dokumentációban meghatározottaknak megfelelően tehetnek ajánlatot.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 10. napon 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 20. napon, illetve ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapon 10.00 órakor, a tervező bevonásával, helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyén. Az erről készült jegyzőkönyv valamennyi ajánlattevőnek átadásra kerül.
b) Csatolni kell az ajánlattevő cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányokat:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát.
c) Csatolni kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdései szerinti hatósági igazolásokat és nyilatkozatokat.
d) Az ajánlatokhoz csatolni kell az ajánlattevő cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
e) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, akit az eredményhirdetéskor megnevezett.
f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a hatósági és közműnyilatkozatok következményeként felmerülő valamennyi építési költséget.
g) Az ajánlattevőknek nyilatkozatot kell tenniük arra vonatkozóan, hogy a legalább 1 évig tartó, minimum 5%-os garancialetéten felül milyen garanciát vállalnak.
h) Az ajánlatkérő ezennel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az elbírálásnál a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján az 59. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározottak az ajánlattételi felhívás részét képezik, így az ajánlattevőknek a kérdéses adatokat ajánlatukban szerepeltetni kell.
i) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul, az ajánlati felhívásnak és az ajánlati dokumentációnak megfelelően kerülnek benyújtásra, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. augusztus 31.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. augusztus 31.
