Noszvaj Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (8424)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Noszvaj Község Önkormányzata
3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 36.
Telefon: 36/463-055
Fax: 36/463-055
megbízásából eljár:
ISTER Mérnökiroda Kft.
1118 Budapest, Ménesi út 39.
Telefon: 385-88887
Fax: 386-6107
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalányáras generálkivitelezői vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos utca 12. (993 és 73 hrsz.) alatti ingatlanon nyolc tantermes általános iskola építése, kert- és tereprendezéssel, a vonatkozó építési engedély, illetve a tenderterv alapján:
– a nyolc tantermes általános iskola hasznos alapterülete 1255 m2,
– kert- és tereprendezés alapterülete 650 m2.
b) A teljesítés helye: Noszvaj község belterülete Kossuth Lajos utca 12. (93 és 73 hrsz.) alatti ingatlan.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. július hó 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: ISTER Mérnökiroda Kft., 1118 Budapest, Ménesi út 39.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a közzététel napján és az azt követő első naptól számított 15 napig, munkanapokon 9.00–13.00 óra között, előzetes telefonon történő egyeztetés alapján.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára 150 000 Ft + áfa, összesen egyszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint, amelyet a helyszínen készpénzben kell megfizetni, vagy a lebonyolító ISTER Mérnökiroda Kft. bankszámlájára: 10560000-22197301-01010106 átutalással kell teljesíteni. Ez utóbbi esetben be kell mutatni az átutalási megbízást, amit az ajánlattevő pénzintézete "fedezet rendben" felülbélyegzéssel látott el. A lebonyolító mérnökiroda a dokumentáció áráról számlát állít ki. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat beadásának feltétele. A dokumentáció megvásárlásához kapcsolódó jogok nem ruházhatók át. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 41. nap (ha nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Noszvaj Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 1., titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: közjegyzőt.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Noszvaj Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 1.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján a biztosíték 2 módon teljesíthető: a lebonyolító ISTER Mérnökiroda Kft. számlájára: 10560000-22197301-0101106 történő átutalással úgy, hogy ez az összeg az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő fenti bankszámláján jóváírásra kerüljön.
A befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot az ajánlatnak tartalmaznia kell. (Az átutalásra rá kell írni: "Noszvaj, általános iskola, ajánlati biztosíték.") Noszvaj község önkormányzat mint kedvezményezett nevére szóló bankgarancia biztosításával. A bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni: "Noszvaj, nyolc tantermes általános iskola építése az ajánlati dokumentáció szerint." A bankgarancia-levél eredeti példányát az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a teljes beszerzés pénzügyi ellenértéke rendelkezésre áll. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül banki átutalással teljesíti. Fizetési ütemezés: 2002. évben a szerződött összeg maximum 80%-a számlázható. Az építési napló megnyitását követően havonta egy részszámla nyújtható be a teljesítés ütemének megfelelően, végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a fenti fizetési feltétellel nyújtható be.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában:
– a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat a részvételre jelentkező fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját,
– nyilatkozat a részvételre jelentkező pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről,
– fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– számláján volt-e sorban állás, ha igen, utoljára mikor,
– 2000., 1999. és 1998. évi auditált mérlege (egyszerűsített mérleg, beszámoló vagy konszolidált mérleg).
Műszaki alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában:
– az előző 3 év (2000, 1999, 1998), valamint a folyamatban levő, a beszerzés tárgyára vonatkozó referenciái, megjelölve azt, hogy fővállalkozó vagy alvállalkozó volt-e, továbbá megjelölve szerződése nettó értékét (ha alvállalkozó volt, akkor a saját szerződése nettó értékét), megbízóját (az információt nyújtó személy megnevezésével) és a teljesítés idejét (mettől meddig),
– az ajánlattevő szakterületi műszaki-technikai felszereltségének bemutatása,
– a teljesítésbe bevonni kívánt, saját alkalmazásban álló kulcsszemélyzet bemutatása, szakmai végzettségük, személyes referenciáik és gyakorlati idejük ismertetésével,
– igazolás a teljesítésbe bevonni kívánt saját alkalmazásban álló felelős műszaki vezető 51/2000. FVM–GM–KöVIM rendelettel előírt névjegyzékbe vételéről,
– minőségbiztosítási rendszerének, mely magasépítési tevékenységre vonatkozik, tanúsító általi tanúsítása és az utolsó felülvizsgálat jegyzőkönyvének másolata.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– ha nem rendelkezik az utóbbi 3 évben legalább 2, 100 000 000 Ft-ot meghaladó leinformálható magasépítési referenciával, melynek legalább egyike befejezett,
– a megnevezett referenciák bármelyikéről – igazolt és indokolt – negatív visszajelzés érkezik,
– ha a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél a vizsgált 3 év bármelyikében,
– ha veszteségesen gazdálkodott a vizsgált 3 év közül kettőben,
– a mérleg szerinti 1998., 1999., 2000. évi nettó árbevétele a 3 év átlagában nem érte el a 100 millió forintot,
– számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeinek tartósan nem tett eleget, az elmúlt 1 évben számláján 1 hónapot meghaladó sorban állás volt,
– ha a megnevezett kulcsszemélyzetből legalább 2 fő nem rendelkezik felsőfokú műszaki szakmai végzettséggel és legalább 5 év szakirányú gyakorlattal,
– saját alkalmazásában nem áll "A2" kategóriájú felelős műszaki vezető,
– nem rendelkezik a kivitelezés tárgya szerinti tevékenység végzésére is vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel, továbbá az utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyvének dátuma 12 hónapnál nem korábbi az ajánlat benyújtási határidejéhez képest.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: –
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 5. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 8. nap.
16. Egyéb információk:
– Ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerint részletesen határozza meg az ajánlat azon észét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel kíván szerződést kötni.
– A Kbt. 46. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat a Kbt. 46. § (4)–(8) bekezdéseiben rögzítettek szerint kell benyújtani mind az ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének 10%-át elérő vagy meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdései az ajánlati felhívás részét képezik.
– Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, az aktuális változások bejegyzésének alapjául szolgáló okirat cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott másolatát, továbbá eredeti vagy hitelesített aláírási címpéldányát.
– Amennyiben ajánlattevő cégkivonata a beszerzés tárgyával összefüggő tevékenységi kört nem tartalmazza, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
– Az ajánlatot 1 darab zárt csomagolásban kell benyújtani, mely tartalmaz 1 eredeti és 2 másolati példányt. A fűzött példányok borító- vagy első lapjára rá kell írni hogy "eredeti" vagy "másolati" példányról van-e szó. A példányokat tartalmazó csomagolásra rá kell írni: "Ajánlat Noszvaj nyolc tantermes általánosiskola-építési beruházás megvalósítására. Felbontási idő előtt nem nyitható fel!"
– Az ajánlat összes oldalát az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy kézjegyével és cégbélyegzővel hitelesítse.
– A benyújtott ajánlati oldalak egymást követő sorszámmal legyenek ellátva, és az ajánlat tartalmazza, hogy összesen hány oldal található az ajánlatban.
– Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni.
– Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a generálkivitelezői vállalkozási szerződést. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
– A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
– Az ajánlatkérő az alábbi szerződéskötési feltételeket írja elő, melyeket ajánlattevőnek vállalnia kell:
– napi kötbér mértéke 500 E Ft,
– maximális kötbér mértéke 12%,
– teljesítési biztosíték mértéke: 10%,
– jólteljesítési biztosíték mértéke: 10%,
– garanciális idő: műszaki átadástól számított 2 év,
– szavatossági idő: a törvény által előírt.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. november 8.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. november 8.
