Kalocsa Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (8682)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kalocsa Város Önkormányzata
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
Telefon: 78/461-166
Fax: 78/462-375
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: Kalocsa Város Önkormányzat út- és járdaépítési rekonstrukciós felújítási munkái 2002-2003. évre I. ütem, vállalkozási szerződés megkötése.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
- betonút-szélesítés: 480 m2
- aszfaltszőnyegezés meglévő utcaburkolatra: 9102 m2
- betonjárda-építések: 6495 m2
- Rákóczi utca rekonstrukciója:
- szennyvíz Ř 150 mm-200 mm segédgerinc és bekötővezeték bekötésekkel együtt 200 fm 6 bekötés (burkolatba eső vezetékszakaszok) terv szerint,
- csapadékvíz-rekonstrukció, bontás-építés Ř 20 cm-50 cm, 844,3 fm kiegészítő építményekkel terv szerint,
- útszőnyegezés: 3300 m2, csapadékvíz-folyóka építéssel, előző elkészült gerincaknákba bekötésekkel, terv szerint.
b) A teljesítés helye:
- betonút-szélesítés: Fényi Gyula utca
- aszfaltszőnyegezés: Ecetgyár utca, Remete utca, Dózsa Gy. utca
- járdaépítések: Eötvös utca, Dózsa Gy. út, Széchenyi út, Malom utca, Hősök útja, Tartsay V. utca, Zöldfa u, Csatorna u., Malomszög u., Vigadó sor, Bátyai út, Mátyás kir. út, Foktői út, Negyvenszállási Nagy utca.
A megvalósult létesítmények műszaki adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen, a 3. b) pontban meghatározott építménycsoportonként.
d) A részajánlat tételének szempontja: építménycsoportok:
1. járdaépítés, 2. aszfaltszőnyegezések, 3. betonút-szélesítés, 4. Rákóczi út kompletten.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a műszaki teljesítés határideje 2002. szeptember 30., a teljes pénzügyi eljárás 2003. január 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás megjelenésétől, közzétételét követő első naptól számított 15 napig, munkanapokon 8.00-12.00 óráig áll rendelkezésre.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: pályázónként, tervdokumentációnként 80 000 Ft + áfa a polgármesteri hivatalnál átvehető csekken befizetve, tenderterv átvételkor igazolva.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetés közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 16.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35., I. em. 36.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály, 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35., I. em. 28.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: komplett átadott üzembe helyezhető létesítményenként (építménycsoportonként):
Járdaépítések, aszfaltszőnyegezések, útépítések
Rákóczi utca teljesen
- teljesítés helye: kiírás szerint,
- munkaterület-átadás határideje: szerződéskötés után,
- befejezési határidő: 2002. szeptember 30.,
- tervezett pénzügyi teljesítés: bruttó 77 926 E Ft.
2003-ra áthúzódó pénzügyi teljesítés:
- teljesítés helye: kiírás szerint,
- munkaterület-átadás határideje: szerződéskötés után,
- befejezési határidő: 2002. szeptember 30.,
- tervezett pénzügyi teljesítés: maradék összeg.
A pénzügyi-műszaki teljesítés 2002. évben, 2002. május 30-ig építményösszesítővel ellátott 1. sz. szakaszszámlával, 2002. szeptember 30-ig építményösszesítővel ellátott 2. számú szakaszszámlával, áthúzódó pénzügyi teljesítés 2003. évben 2003. január 30-ig végszámlával.
A pályázat műszaki tartalmának szerződés szerinti teljesítési határideje: 2002. szeptember 30.
A pályázat végleges pénzügyi teljesítése: 2003. január 30.
Az ajánlattevő előleget nem ad, a megrendelő részére a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A megrendelő műszaki előteljesítést a fentiek szerint elfogadja, de számlát (végszámlát) legkésőbb a megjelölt határidőkig fogadja, illetve egyenlíti ki a szerződésben foglalt feltételek szerint, 30 banki napos átutalással, 5%-os garanciális alap képzésével, a nyert pályázó és a megrendelő között kötött kiviteli szerződés és annak mellékletét képező garanciális alap kezelési szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint [Ptk. vonatkozó előírásai, az 52/1986. (XII. 3.) MT rendelet, illetve az 53/1987. (X. 24.) MT rendelet előírásai figyelembevételével.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a pályázók és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójukra vonatkozóan:
Pénzügyi alkalmasság igazolása:
- valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél számláját,
- az ügyfél pontosan eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek,
- pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképességének minősítése,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy számlájával szemben volt-e sorban állás, vagy sem, és ha volt, utoljára mikor történt, mekkora összegben.
Gazdasági alkalmasság igazolása:
- 2000. évi hitelesített egyszerűsített mérlegének és eredménykimutatásának benyújtása.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontjai szerinti igazolások.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: a pályázók vagy bármelyik 10% feletti alvállalkozójuk:
- a 2000. évi mérlege negatív eredményű, veszteséges gazdálkodást mutat,
- a feladat ellátásához szükséges saját tulajdonú és bérelt műszaki-technikai felszereltség teljeskörűen nem áll rendelkezésre,
- a felsorolt referenciák között 1998., 1999., 2000. évben évenként nem volt a közbeszerzés tárgyához hasonló, minimum bruttó 50 M Ft beruházási értéket elérő kivitelezés,
- a tanúsított minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának hiánya,
- a teljesítésre és az ebbe bevonni kívánt szakemberek a beszerzés tárgyát képező munkák területén legalább 1-1 fő saját állományú, főfoglalkozású, 10 év gyakorlati tapasztalatú, szakirányú okleveles építőmérnöki végzettségű, bejegyezett felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember hiánya.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: a pályázat eredményhirdetését követő első naptól számított 60. nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: összességében építménycsoportonként legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 5
- ajánlott minőség, garanciális kondíciók 2
- ajánlott pénzügyi, finanszírozási kondíciók, az ajánlatkérő pénzügyi gazdálkodását kímélő pénzügyi ütemezés 2
- teljesítési határidő 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-100.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: alternatív ajánlat tehető, megjelölt beadási határidőig, alternatív ajánlat esetén a megrendelő előzetes megbízása alapján megtervezett, engedélyeztetett ajánlattal az összes meghirdetett munkafázisra.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: a bontást követő első munkanaptól számítva a 8. munkanapon 16.00 órakor a 7. b) pont szerinti helyen, külön írásbeli értesítés nélkül, minden ajánlattevő számára.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő első munkanaptól számítva a 8. munkanapon 9.00 óra, a 7. b) pont szerinti helyen.
16. Egyéb információk:
- A Kbt. 46. § (1)-(9) bekezdéseiben a törvény által az ajánlatkérő részéről megkövetelhető minden nyilatkozat és hatósági igazolás (60 napnál nem régebbi, de érvényességi határidőn belüli).
A pályázat érvénytelennek minősül: a pályázók, vagy bármelyik 10% feletti alvállalkozójuk a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) d) pontja alapján különösen, ha
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat az engedélyezett tevékenységi körök megjelölésével, illetve ebben a közbeszerzés tárgyára vonatkozó engedélyezett tevékenységi kör hiánya, aláírási címpéldány hiánya,
- el nem bírált, cégbírósági bélyegzővel érkeztetett változtatásjelentés hiánya,
- az elmúlt 3 év szavatossági, garanciális, kötbérkártérítési ügyeiről történő beszámoló hiánya, amennyiben volt ilyen.
- A pályázók mellett a 10% feletti alvállalkozókra vonatkozó, az ajánlatban szereplő ugyanazon dokumentumok hiánya.
Egyéb megrendelői előírások:
- Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció nem ruházható át más pályázóra.
- Az ajánlatkérő a szerződésben ki kívánja kötni, hogy az ajánlattevő az ajánlatban megadott építménycsoportonkénti teljesítési határidő (szakaszszámlákat érintő kötbérterhes határidő) lejáratát követő naptól a teljesítés napjáig minimum napi 50 000 Ft/nap kötbért fizet, mely összeg a végszámlából (szakaszszámlából) kerül levonásra.
- Az ajánlatkérő nem kíván élni a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglaltakkal.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
- Tájékoztatáskérés az ajánlat beadása előtt legfeljebb a 10. munkanapig történhet.
- Az eredményhirdetés után ha a megrendelő megjelöli a nyertes után a második helyezett pályázót is, akkor a nyertes visszalépése után a második helyezettel köt szerződést.
- Ajánlatkérő igényli az ajánlattevőtől a Kbt. 43. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben kért nyilatkozatokat és igazolásokat.
- A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában minden kockázatra szóló építési, szerelési és felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- Sikeres átadás-átvétel után az ajánlatot adóknak a vonatkozó építményfajtákra minimum 3 év jótállást, illetve garanciát, a nyomvonal helyreállítására a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 29. § (1) bekezdése szerint minimum 3 év szavatosságot kell vállalniuk.
- Az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívás részét képezi.
- Sikeres műszaki átadás-átvétel csak az üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatával történhet.
- Az ajánlattevőnek a pályázathoz aláírt szerződéstervezetet - műszaki, pénzügyi ütemezéssel - kell csatolni.
- Amennyiben a megjelenés időpontjától, illetve kikötött határnaptól számítva a megjelölt nap munkaszüneti napra esik, úgy a határidő értelemszerűen a következő munkanapra vonatkozik.
- Információ: kizárólag írásban, minden ajánlattevő egyidejű faxtájékoztatásával a törvény vonatkozó előírásai szerint.
- Információ: Kalocsa Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály, faxszám: 78/462-375, Varajti László osztályvezető, Horváth Imre vezető főtanácsos.
- Konzultáció: a megjelenés napját követő 25. nap 10.00 órakor a pályázatbeadás helyszínén (ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap). Minden ajánlattevő (pályázati anyagot megvásárló) egyidejű értesítésével és részvételével a Kbt. 38. § (3) bekezdésben foglaltak szerint. Akik megvásárolták a dokumentációt, azok részére a konzultációról készült jegyzőkönyvet az ajánlatkérő egyidejűleg megküldi.
- A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), az "eredeti" és a "másolat" megjelölésével egybecsomagolva, cégjelzés nélkül, pályázati címmegjelöléssel személyesen lehet benyújtani, lehetőleg közvetlenül a bontást megelőző időpontban.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. november 30.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. november 30.
