Pest Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1085)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Pest Megyei Bíróság
1145 Budapest, Thököly u. 97–101.
Telefon: 252-0759
Fax: 252-2469
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló vállalkozási szerződés, tételes elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Monori Városi Bíróság felújítása és bővítése keretében az elektromos szakági kivitelezési munkák (gyengeáramú hálózat, illetve számítógépek erősáramú csatlakozása) elvégzése, ezen belül:
– az informatikai hálózat és a kapcsolódó villanyszerelési munkák,
– az összetett védelmi rendszer kialakítása,
– a tűzjelző rendszer kialakítása.
Az elvégzendő szakágai munkák részletezése az ajánlattétel alapjául szolgáló műszaki dokumentációban található. Az ajánlatkérő a műszaki feladatot a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 13. §-a szerinti "az építési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció"-val határozza meg.
b) A teljesítés helye: Monori Városi Bíróság, 2200 Monor, Kossuth L. u. 69.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. augusztus 15.
Részhatáridők:
I. ütem (új épületszárny) és II. ütem (meglevő épület bal oldali szárnya): 2002. június 15.
III. ütem (főépület, utcai front): 2002. augusztus 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Pest Megyei Bíróság Műszaki Osztály vezetője, 1145 Budapest, Thököly út 97–101., III. em. 324., iroda (Petró Miklós főosztályvezető-helyettes).
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00–12.00 óra között, személyesen.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentációt 50 000 Ft + áfa (ötvenezer forint + áfa) összeg megfizetése ellenében lehet átvenni, mely összeget a dokumentáció átvételét megelőzően kell befizetni az ajánlatkérő házipénztárában, Pest Megyei Bíróság, 1145 Budapest, Thököly út 97–101., III. em. 319., iroda.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Pest Megyei Bíróság elnöki iroda, 1145 Budapest, Thököly út 97–101., III. emelet 303., iroda.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: közjegyzőt.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Pest Megyei Bíróság, 1145 Budapest, Thököly út 97–101., III. em., 323., tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján a biztosíték kétféle módon teljesíthető: befizetés az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01484681-00000000 számú számlája javára (csekken vagy átutalással), úgy, hogy az összeg az ajánlattételi határidő lejárta előtt 1 nappal az ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra kerüljön, a befizetés azonosíthatósága érdekében a befizetési dokumentumon fel kell tüntetni a "Monor Városi Bíróság elektromos szerelési munkái" jeligét. Bankgarancia biztosításával, melynek kedvezményezettjeként a Pest Megyei Bíróságot kell megjelölni, az ajánlati kötöttség lejártáig terjedő futamidejű bankgarancia-levélen fel kell tüntetni a "Monor Városi Bíróság elektromos szerelési munkái" jeligét. Az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó bizonylat másolatát vagy a bankgarancia-nyújtás esetén az ezt tanúsító eredeti banki igazolást – nem befűzve, hanem külön zárt borítékban – az ajánlat 1. számú példányához kell csatolni.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ellenszolgáltatás fedezete az ajánlatkérő éves költségvetésében rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő előleget nem ad. A teljesítés ellenértékét az ajánlatkérő a dokumentáció részét képező részletes szerződési feltételekben megállapított fizetési ütemterv és a műszaki ellenőr által igazolt munkavégzés alapján kiállított számlák benyújtását követően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell:
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott, 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozatot a fizetőképesség megállapítására vonatkozóan az alábbi tartalommal:
– a pénzügyi intézmény mióta vezeti a gazdálkodószervezet/személy bankszámláját,
– nyilatkozat az ügyfél pénzügyi helyzetéről, hitel- és fizetőképességéről és arról, hogy fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– nyilatkozat az ügyfél minősítéséről,
– nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az ügyfél számláján az elmúlt évben sorban állás előfordult-e, ha igen, hány alkalommal és milyen értékben,
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint az 1999. és 2000. évi mérleget és eredménykimutatást, a 2001. évre vonatkozóan a főbb gazdasági mutatókat (árbevétel, forgóeszközök állománya, rövid lejáratú kötelezettségek),
– a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatot a 2000. és 2001. évek teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról.
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki alkalmasság igazolásához az ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak – a negyedik francia bekezdésben foglaltakat kivéve – az ajánlathoz csatolni kell:
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint az előző 3 évben (1999, 2000, 2001) végzett, a beszerzés tárgyában meghatározott nagyságrendű és jellegű teljesített kivitelezési munkák ismertetését (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél megnevezésével),
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint a beszerzés tárgyában meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges műszaki-technikai felszereltség bemutatását és leírását (szerelőipari célgépek, célszerszámok),
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek, illetve felelős vezetőknek a megnevezését önéletrajzuk csatolásával, továbbá szakmai végzettségük és gyakorlatuk igazolásával, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe,
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontja szerint a saját vagy a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító általi tanúsítványának másolatát vagy a saját minőségbiztosítási rendszerének ismertetését,
– a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k)nak – a Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tanúsítás kivételével – csak a saját vállalt munkarészükre vonatkozóan kell igazolni a műszaki alkalmasságukat.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági alkalmatlanságának szempontjai:
– a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, számláján – az előző évben – sorban állás mutatkozott,
– a mérleg szerinti eredménye az 1999. vagy a 2000. évben negatív, és a 2001. évre vonatkozóan a likviditási mutató (forgóeszközök: rövid lejáratú kötelezettségek) kisebb, mint 1 (1),
– az árbevétel az előző 2 év átlagát számolva nem érte el az évenként 500 M Ft-ot,
Az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó műszaki alkalmatlanságának szempontjai:
– az előző 3 évben bemutatott referenciák között nincs legalább 3 (referencialevéllel igazolt), a közbeszerzés tárgyához hasonló nagyságrendű és jellegű munkavégzés teljesítve,
– nem rendelkezik a beszerzés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges műszaki-technikai felszereltséggel (a kivitelezés folyamán használni kívánt szerelőipari célgépek, technológiák, célszerszámok nem megfelelőek),
– a megnevezett, kivitelezésért felelős műszaki vezetők nem rendelkeznek a beszerzés tárgyának megfelelő, az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendeletben előírt jogosultsággal,
– nem rendelkezi a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által tanúsítással.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat. szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– az ajánlattevő által meghatározott ellenszolgáltatás 35
– az ajánlatban szereplő műszaki megoldás 35
– az ajánlatkérő által meghatározott, a többletjótállásra vonatkozó szerződési feltételeknél kedvezőbb feltételek megajánlása és felvállalása 7,5
– az ajánlatkérő által meghatározott, a kötbérfeltételekre vonatkozó szerződési feltételeknél kedvezőbb feltételek megajánlása és felvállalása 7,5
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0–5. A pontszám meghatározásának módszere, mely minden részszempont estében azonos: az ajánlatkérő az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a legjobb ajánlati tartalmi elemre az adható pontszám felső határát (maximális pontszám: 5), a legkedvezőtlenebb (de érvényes) ajánlati taralmi elemre az adható pontszám alsó határát (minimális pontszám: 0) adja. A többi ajánlat tartalmi elemeire az adható pontszámot az egyenes arányosság szabályai szerint számítja ki.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen, a szerződéses feltétel közül a műszaki megoldásra, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben szereplő előírás alapján; az ajánlatkérő az alternatív ajánlat adásának megtételét az 1/1996. (II. 7.) KTM rendelet "Melléklet" 2. b) pontjában foglaltak figyelembevételével tette lehetővé.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 10. munkanapon 10.00 órakor, helye: Pest Megyei Bíróság 1145 Budapest, Thököly út 97–101., III. em. 323., tárgyaló.
b) A szerződéskötés időpontja: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltakra való figyelemmel az eredményhirdetést követő naptól számítva a 8. munkanapon 10.00 órakor, helye: Pest Megyei Bíróság elnöki iroda, 1145 Budapest, Thököly út 97–101., III. em. 303., iroda.
16. Egyéb információk:
a) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása.
b) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az informatikai és biztonságtechnikai tervek szolgálati titoknak minősülnek. A dokumentáció megvásárlása előtt az ajánlattevőnek a szolgálati titok védelméről szóló szerződést kell kötni, melyet cégszerűen kell aláírnia. A titokvédelmi szerződés csak azzal az ajánlattevővel köthető meg, aki biztosítja az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a szolgálati titok megőrzésének személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit. A titokvédelmi szerződés megkötése előfeltétele a dokumentáció átadásának.
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban meghatározottakat, az ajánlattevői nyilatkozat hiányában az ajánlat érvénytelen. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az alvállalkozó fogalmát a Kbt. 10. § q) pontja szerint értelmezi.
d) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi keltezésű, eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot a beszerzés tárgyának teljesítésével összefüggő tevékenységi jogosultság ellenőrzésére. Amennyiben az ajánlattevő vagy a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerint meghatározott alvállalkozó nem rendelkezik a tevékenység elvégzésére való jogosultsággal, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani. Az ajánlathoz továbbá csatolni kell az ajánlattevő aláírási címpéldányának közjegyző által hitelesített másolatát is.
e) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el, melyek a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívás részét képezik.
f) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 46. § (2) és (4)–(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
g) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 5 eredeti, számozott példányban összefűzve, zárt borítékban kell leadni. A borítékon a következőket kell feltüntetni: "Monori Városi Bíróság elektromos szerelési munkái. Szolgálati titok. Baleset esetén csak a küldő szerv bonthatja fel." A zárt iraton semmiféle más felirat nem lehet. Az ajánlatok postai úton nem küldhetők, azokat kizárólag személyesen lehet átadni az ajánlatnak a titkos ügykezelés szabályai szerint. Az ajánlatok nem másolhatók.
h) Az ajánlatkérő a hirdetmény megjelenését követő naptól számított 16. napon 10.00 órától helyszíni bejárást tart az ajánlattevők részére. Találkozás a Monori Városi Bíróságon, 2200 Monor, Kossuth L. u. 69. alatt. Abban az esetben, ha ez nem munkanap, a helyszíni szemlére az azt követő első munkanapon 10.00 órakor kerül sor. A helyszíni szemle lebonyolításával kapcsolatos további információkat és tudnivalókat a dokumentáció tartalmazza.
i) A helyszíni szemlét pree-bid konferencia követi, melyet az ajánlatkérő a Kbt. 38. §-ában foglaltak szerint bonyolít le (csak írásban feltett kérdésekre adja meg a választ), a konzultáción készített és a válaszokat is tartalmazó jegyzőkönyvet az ajánlatkérő az eljárást követően 3 munkanapon belül minden ajánlattevőnek közvetlenül és egy időben megküldi.
j) Az ajánlati biztosítékként befizetett összeg az eljárást megnyerő ajánlattevőnél (jól)teljesítési biztosítékként visszatartásra kerül. ha a nyertes ajánlattevő biztosítékként bankgaranciát nyújtott, annak (jól)teljesítési biztosítékként a dokumentációban leírtak alapján készpénzletétet vagy újabb bankgaranciát kell a szerződéskötés időpontját megelőzően az ajánlatkérő részére megadni.
k) Az ajánlatnak a Kbt. 43. § (1) bekezdése alapján tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
l) Az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legelőnyösebb ajánlattevőként megnevezettel köti meg a szerződést.
m) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során nem biztosítja a Kbt. 43. § (4) bekezdésében meghatározott formai hiányok pótlását. Ezért különösen felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az alkalmasság igazolására kért adatokat és tényeket, továbbá a kizárás megítélésére szolgáló hatósági igazolásokat és ajánlattevői nyilatkozatokat gondosan a felhívás és a dokumentáció előírásai alapján csatolják az ajánlatukhoz a Kbt. 43. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
n) Az ajánlattevőnek az elektromos szakági kivitelezési munkát, az épület átalakítását és felújítását végző kivitelezővel összehangoltan, úgy kell ütemeznie és megszerveznie, hogy a bíróság rendeltetésszerű működése biztosítva legyen.
o) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 74. § (3) bekezdése szerint meghatározott, az ajánlattevő felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat (a "biztosítási kötvény" közjegyző által hitelesített másolati példányát), vagy az arról szóló – kifejezetten biztosítási intézménytől és nem biztosítási brókercégtől – származó szándéknyilatkozatot. Utóbbi esetében meg kell jelölni azt is, hogy ez a szándéknyilatkozat a beszerzés tárgyában meghatározott munkára vonatkozik.
p) Az ajánlattevőnek vagy ha a biztonságtechnikai szerelési munkákat alvállalkozóval végezteti, az e munkát végző alvállalkozónak rendelkeznie kell az 1998. évi IV. törvény 4. § (1) bekezdésében előírt rendőrség által kiadott érvényes engedéllyel. Ennek az engedélynek a közjegyző által hitelesített másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell. Az engedély csatolásának elmulasztása esetén az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani.
q) A kidolgozott és szakmailag megalapozott, a teljesítés megvalósítására vonatkozó projekttervet (munkafolyamatok meghatározása és ütemezése, erőforrás-allokáció) ajánlathoz mellékelni kell. A projekttervet a felhívás 4. pontjában meghatározott részhatáridőkre való tekintettel kell elkészíteni, összhangban az ingatlanon történő átalakítási munkákkal.
r) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel, az 1999. évi XCV. törvénnyel és az 1999. évi LX. törvénnyel módosított 1995. évi XL. törvény előírásai alapján kell eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. február 7.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. február 7.
