Csorvás Nagyközség Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1213)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Csorvás Nagyközség Önkormányzata
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
Telefon: 66/258-022
Fax: 66/258-015
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: kivitelezési munkák végzésére vonatkozó vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 8 db lakást és a nyugdíjasház működtetéséhez szükséges további funkciókat ellátó helyiségeket magába foglaló épület kivitelezése a jogerős építési engedély szerint. Az épület földszintes kialakítású, összes alapterülete 465,64 m2.
b) A teljesítés helye: 5920 Csorvás, Kossuth u. 14. (hrsz.: 678).
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. szeptember 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Csorvás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Telefon: 66/258-022. Fax: 66/258-015.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás megjelenésének napján és az azt követő első naptól számított 15. nappal bezárólag munkanapokon 9.00–13.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az 5. a) pontban megjelölt helyen 50 000 Ft (mely összeg a 25% áfát is tartalmazza), készpénzben történő befizetése ellenében vehető át. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevő számára kötelező.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Csorvás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17., fszt., nagyterem.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: megegyezik a beadás helyével.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő számlájára történő átutalással vagy bankgarancia nyújtásával teljesíthetik. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő 11733096-15345936-10020009 számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia esetén a bankgarancia kedvezményezettje az ajánlatkérő kell hogy legyen. Az ajánlattételi kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, és az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet. A kivitelezés során részszámla kibocsátása lehetséges a beruházóval történt előzetes egyeztetés alapján 3 alkalommal, az igazolt teljesítés alapján 30%-os, 60%-os és 90%-os készültség esetén. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel. Fizetés: teljesítést követően, a műszaki ellenőr által igazolt befogadott számla ellenében átutalással, az állami támogatás igénybevételére vonatkozó fizetési rend szabályai szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ezen pontban pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeiként előírtaknál kedvezőbbeket elfogad az ajánlatkérő.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek igazolnia kell saját, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az alábbiak szerint:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása a Kbt. 44. § (1) bekezdés értelmében a következők szerint:
– valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti (vagy közjegyző által hitelesített) nyilatkozatok az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó számláját,
– a gazdálkodó pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
– számláján volt-e sorban állás, ha igen, mikor és meddig,
– a tárgyévet megelőző 3 évre (1998, 1999, 2000) vonatkozó, a cégbíróságnak megadott mérlegadatok és eredménykimutatás, könyvvizsgálói záradékkal és kiegészítő melléklettel,
– az előző 3 év (1999, 2000, 2001) legjelentősebb hasonló jellegű magasépítési beruházásainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, megrendelő neve, információt adó telefonszáma),
– a megvalósításban részt vevő szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségüket és jogosultságukat igazoló iratok másolata, kiemelve a felelős műszaki vezetőt és a minőségbiztosításért felelős személyt.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan:
– az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági helyzete nem megfelelő, nem hitel- vagy fizetőképes, tartósan nem tett eleget fizetési kötelezettségének, fizetési kötelezettségét az elmúlt évben 2 vagy több alkalommal elmulasztotta, illetve gazdálkodása az utóbbi 2 egymást követő évben veszteséges volt,
– ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben legalább 1, az ajánlattétel tárgyával azonos vagy nagyobb értékű magasépítési referenciával,
– ajánlattevő által megnevezett, kivitelezésért felelős személyek nem rendelkeznek a beszerzés tárgyának megfelelő 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendeletben előirt jogosultságokkal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik, és az eredményhirdetést követő 60. napig áll fenn.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
– ajánlati ár 100
– az előírtnál (2002. szeptember 30.) kedvezőbb teljesítési határidő vállalása (értékelendő az előirányzott átfutási időtartamot csökkentő napok száma) 10
– az előírtnál (50 000 Ft/nap) kedvezőbb kötbér vállalása 10
– az előírtnál (36 hónap) kedvezőbb jótállás vállalása 10
– az előírtnál (30 nap) kedvezőbb fizetési határidő vállalása 10
– a Kbt. 35. § (1) bekezdése szerinti helyi foglalkoztatáspolitikai célok teljesülésének elősegítése, illetve helyi munkaerő foglalkoztatásának %-os aránya 10
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1–10. A legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb, a legrosszabb a minimális pontszámot kapja. A közbenső ajánlatok pontszámát lineáris interpolációval kell meghatározni, kerekítés alkalmazása nélkül a számítást egy tizedesjegy pontosságig végezve. Ezután a részszempontok szerinti pontszámot szorozni kell az adott részszempont súlyszámával, majd ezeket kell összegezni ajánlattevőnként.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásának napját követő naptól számított 9. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. Helye: mint az ajánlatok beadásának és bontásának helye.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő naptól számított 9. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
– Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
– Az ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítésének mellékkötelezettségeként 2 000 000 Ft teljesítési és jótállási biztosíték szolgáltatására tart igényt. Az igényelt biztosíték szolgáltatásának részletes feltételeit az útmutató az ajánlattevőknek megnevezésű dokumentum tartalmazza.
– A teljesítéshez tartozó késedelmi kötbér mértéke minimum 50 000 Ft/nap a késedelem minden naptári napja után, ennek felső határa a szerződéses ár 10%-a.
– A meghiúsulási kötbér összege a szerződéses ár 20%-a.
– A vállalkozó a helyi munkaerő foglalkoztatásának általa vállalt feltételei teljesítésének elmulasztása esetén a megrendelő felé 500 Ft/fő/nap összegű kárátalány megfizetésére kötelezett.
– A Kbt. 38. § (1) bekezdése szerinti további írásbeli tájékoztató az alábbi címen kérhető: Csorvás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
– Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 24. napon 10.00 órakor konzultációt tart. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor. Helye a 6. b) pontban meghatározott címen. A konzultációról készült jegyzőkönyvet az ajánlati dokumentációt kiváltott minden ajánlattevőnek 8 napon belül megküldi.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (1) bekezdésében előírtakról szóló nyilatkozatot a dokumentációban meghatározottak szerint.
– Az ajánlathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot és címpéldányt, melynek tartalmaznia kell, hogy a beszerzés tárgyát képező tevékenység szerepel az ajánlattevő cégbejegyzésében.
– Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányban.
– Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
– Az ajánlat minden dokumentumát és a nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni, az eredeti példánynak minden lapját az ajánlattevő által meghatalmazott személynek aláírásával szignálni, sorszámozni kell.
– Az eredeti példányon az "eredeti" jelzést kell alkalmazni.
– Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt borítékban, fűzött formában kell leadni. Az ajánlatok fedőlapján az eredeti és másolati jelzést fel kell tüntetni, az eredeti és a másolat eltérése esetén az eredeti megjelölésű ajánlat a mértékadó.
– Az ajánlat borítékján kérjük feltüntetni: "Csorvás,
8 lakásos nyugdíjasház."
– A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az ajánlattevőnek eljárnia.
– Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. február 8.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. február 11.
