Büki Nemzeti Park Igazgatósága ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2290)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Büki Nemzeti Park Igazgatósága
3304 Eger, Sánc utca 6.
Telefon: 36/411-581
Fax: 36/412-791
megbízásából eljár:
ISTER Mérnökiroda Kft.
1118 Budapest, Ménesi út 39.
Telefon: 385-8887
Fax: 386-6107
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalányáras generálkivitelezői vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Büki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogató és Oktató Központ (Felsőtárkány, Ifjúsági út 400., 1529 hrsz.-ú ingatlan) építése a vonatkozó építési engedély, illetve a tenderterv alapján:
- központi épület felújítása, átalakítása (pince, földszint, tetőtér), bruttó alapterület 295 m2,
- erdei iskola építése (földszint, tetőtér) bruttó alapterület: 230 m2,
- gépkocsitároló – műhely, bruttó alapterület: 96 m2,
- foglalkoztató (nyitott), bruttó alapterület: 102 m2,
- közművek (víz, szennyvíz, elektromos, telefon, gáz), valamint az útkapcsolatok kiépítése.
b) A teljesítés helye: 3324 Felsőtárkány, Ifjúsági
út 400., 1529 hrsz.-ú alatti ingatlan.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. február 28. Az ajánlatkérő előteljesítést is elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: ISTER Mérnökiroda Kft., 1118 Budapest, Ménesi út 39.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a közzététel napján és az azt követő első naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00–13.00 óra között, előzetes telefonon történő egyeztetés alapján.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára: 150 000 Ft + áfa, összesen egyszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint, amelyet a helyszínen készpénzben kell megfizetni vagy a lebonyolító ISTER Mérnökiroda Kft. bankszámlájára 10560000-22197301-01010106 átutalással kell teljesíteni. Ez utóbbi esetben be kell mutatni az átutalási megbízást, amit az ajánlattevő pénzintézete "fedezet rendben" felülbélyegzéssel látott el. A lebonyolító mérnökiroda a dokumentáció áráról számlát állít ki. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat beadásának feltétele. A dokumentáció megvásárlásához kapcsolódó jogok nem ruházhatók át. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 41. nap (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Büki Nemzeti Park Igazgatósága, 3304 Eger, Sánc utca 6., titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Büki Nemzeti Park Igazgatósága, 3304 Eger, Sánc utca 6., tanácskozóterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján a biztosíték két módon teljesíthető: a lebonyolító ISTER Mérnökiroda Kft. számlájára 10560000-22197301-01010106 történő átutalással úgy, hogy ez az összeg az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő fenti bankszámláján jóváírásra kerüljön. A befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot az ajánlatnak tartalmaznia kell. Az átutalásra rá kell írni: "Büki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogató és Oktató Központ, ajánlati biztosíték" a Büki Nemzeti Park Igazgatósága mint kedvezményezett nevére szóló bankgarancia biztosításával. A bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni: "Büki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogató és Oktató Központ építése az ajánlati dokumentáció szerint." A bankgarancia-levél eredeti példányát az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a teljes beszerzés pénzügyi ellenértéke rendelkezésre áll. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül banki átutalással teljesíti. Fizetési ütemezés: 2002. évben a szerződött összeg maximum 90%-a számlázható le. Az építési napló megnyitását követően havonta egy részszámla nyújtható be a teljesítés ütemének megfelelően, végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a fenti fizetési feltétellel nyújtható be.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat a részvételre jelentkező fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját,
- nyilatkozat a részvételre jelentkező pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján volt-e sorban állás, ha igen, utoljára mikor,
- 2000., 1999. és 1998. évi auditált mérlege (egyszerűsített mérleg, beszámoló vagy konszolidált mérleg).
Műszaki alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában:
- az előző 3 év (1999, 2000, 2001) beszerzés tárgyára (magasépítés) vonatkozó legjelentősebb referenciái a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja értelmében megjelölve azt, hogy fővállalkozó vagy alvállalkozó volt-e, továbbá megjelölve szerződése nettó értékét (ha alvállalkozó volt, akkor a saját szerződése nettó értékét), megbízóját (az információt nyújtó személy megnevezésével) és a teljesítés idejét (mettől meddig),
- az ajánlattevő szakterületi műszaki-technikai felszereltségének bemutatása,
- a teljesítésbe bevonni kívánt, saját alkalmazásban álló kulcsszemélyzet bemutatása szakmai végzettségük, személyes referenciáik és gyakorlati idejük ismertetésével,
- igazolás a teljesítésbe bevonni kívánt, saját alkalmazásban álló felelős műszaki vezető 51/2000. FVM–GM–KöViM rendelettel előírt névjegyzékbe vételéről,
- minőségbiztosítási rendszerének, mely magasépítési tevékenységre vonatkozik, tanúsító általi tanúsítása és az utolsó felülvizsgálat jegyzőkönyvének másolata.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha nem rendelkezik az utóbbi 3 évben (1999, 2000, 2001) legalább 2, 100 000 000 Ft-ot meghaladó leinformálható magasépítési referenciával, melynek legalább egyike befejezett,
- a csatolt referenciaigazolások bármelyike elmarasztaló megállapítást tartalmaz,
- ha a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél a vizsgált 3 év bármelyikében,
- ha veszteségesen gazdálkodott a vizsgált 3 év közül kettőben,
- a mérleg szerinti, 1998., 1999., 2000. évi nettó árbevétele a 3 év átlagában nem érte el a 100 M Ft-ot,
- a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeinek tartósan nem tett eleget, az elmúlt 1 évben számláján 1 hónapot meghaladó sorban állás volt,
- ha a megnevezett kulcsszemélyzetből legalább 2 fő nem rendelkezik felsőfokú műszaki szakmai végzettséggel és legalább 5 év szakirányú gyakorlattal,
- ha saját alkalmazásában nem áll "A" kategóriájú felelős műszaki vezető,
- nem rendelkezik a kivitelezés tárgya szerinti tevékenység végzésére is vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel, továbbá az utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyvének dátuma 15 hónapnál nem korábbi az ajánlat benyújtási határidejéhez képest.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- egyösszegű ajánlati ár (Ft) 10
- napi kötbér mértéke (Ft/nap) 8
- maximális kötbér mértéke (Ft) 7
- az előírt teljesítési határidőnél korábbi teljesítés 5
- teljesítési biztosíték mértéke (minimum 5%) 4
- jólteljesítési biztosíték mértéke (minimum 7%) 4
- garanciális idő (minimum 1 év, maximum 5 év) 4
- szavatossági idő (minimum 10 év, maximum 15 év) 4
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1–10. Értékelés módszere: a legjobb ajánlat kapja a 100 pontot, a legkedvezőtlenebb 1 pontot, a kettő közötti ajánlatok pontszámítása arányosítás alapján történik.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 15. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: eredményhirdetés napját követő első naptól számított 9. nap.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
- Ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerint részletesen határozza meg az ajánlat azon részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel kíván szerződést kötni.
- Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, valamennyi ajánlattevőnek egyenként kell megfelelnie az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
- A szerződés teljesítésére alkalmassá minősítéshez a műszaki alkalmasság tekintetében az ajánlattevőnek és megjelölt alvállalkozóinak együttesen kell megfelelniük, pénzügyi alkalmasság tekintetében kizárólag az ajánlattevőnek kell megfelelnie.
- A Kbt. 46. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat a Kbt. 46. § (4)–(8) pontjaiban rögzítettek szerint kell benyújtani mind az ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének 10%-át elérő vagy meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében.
- A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, az aktuális változások bejegyzésének alapjául szolgáló okirat cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott másolatát, továbbá eredeti vagy hitelesített aláírási címpéldányt.
- Amennyiben ajánlattevő cégkivonata vagy az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben – igénybe venni kívánt bármely alvállalkozó a beszerzés tárgyával összefüggő tevékenységi kört nem tartalmazza, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
- Az ajánlathoz az ajánlati felhívás 11. a) pontja alapján megnevezett referenciák mindegyikéről az ajánlati határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti (vagy közjegyző által hitelesített), a megbízó által kiállított – referenciaigazolást kell csatolni. A referenciaigazolásnak a beruházás főbb műszaki adatait, az elvégzett munka minősítését kell tartalmaznia. Az 1 évnél régebben befejezett beruházások esetében az igazolásnak ki kell térnie a garanciális kötelezettségek teljesítésének minősítésére is.
- Az ajánlatot 1 zárt csomagolásban kell benyújtani, mely tartalmaz 1 eredeti és 2 másolati példányt. A fűzött példányok borító- vagy első lapjára rá kell írni, hogy "eredeti" vagy "másolati" példányról van-e szó. A példányokat tartalmazó csomagolásra rá kell írni: "Ajánlat Büki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogató és Oktató Központ építési beruházás megvalósítására. Felbontási idő előtt nem bontható fel."
- Az ajánlatot folyamatos lapszámozással, lapszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatott formában vagy eltávolíthatatlan tintával kell elkészíteni, és valamennyi lapot (a fejezeteket elválasztó lapokat is, ha van ilyen), olyan személyek kézjegyével kell ellátni, akik szerződés aláírására jogosultak vagy felhatalmazottak. Az ajánlatban nem lehetnek átírások vagy törlések, kivéve a hibaigazításokat, melyeket külön kézjeggyel kell ellátni.
- Az ajánlat tartalmazza, hogy összesen mennyi lap található az ajánlatban.
- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a generálkivitelezői vállalkozási szerződést. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
- A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. március 25.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. március 25.
