Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (2470)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl I. u. 8.
Érczhegyi Lajos
Telefon: 301-8120
Fax: 301-4986
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján előminősítést kell lefolytatni, mivel a beszerzés tárgyát képező beruházás összege meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: építési vállalkozási szerződés, a 3. a) pontban feltüntetett épületrész generálkivitelezésben történő átépítésére.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Budapesti Fegyház és Börtön jobb csillagépület II. és III. épületszárnyának belsőépítészeti, teljes gépészeti és elektromos átépítése, bruttó alapterület: 4500 m2. Autóbusz-parkoló és sportudvar építése, bruttó alapterület: 2450 m2.
b) A teljesítés helye: Budapesti Fegyház és Börtön, Budapest X., Kozma u. 13.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat csak teljes körű, tervdokumentáció szerinti generálkivitelezésre adható.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. április 15.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 26. nap 10.00 óráig. Ha ez nem munkanap, úgy a következő munkanap 10.00 óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1054 Budapest, Steindl I. u. 8. I. em. 106. A részvételi jelentkezést zárt borítékban, kívül "BFB csillagépület, rekonstrukció" megjelöléssel, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 30. napon 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor a következő első munkanapon 10.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a részvételre jelentkező köteles a saját és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmasságát külön-külön is az alábbi módon igazolni:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint: pénzügyi intézettől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat (számlanyitás, hitel- és fizetőképesség, pénzügyi helyzet, pontosan eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek, számláján sorban állás előfordult-e),
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint: az 1999., 2000. évi mérleg és eredménykimutatás, valamint árbevétel éves bontásban,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint: 1999., 2000., 2001. évi teljes forgalmának és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozat.
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint: 3 évnél nem régebbi, generálkivitelezői építési referenciák bemutatása, amelyek csak úgy fogadhatók el, ha a bemutatás mellett a kivitelezés ideje, -tól, -ig), helye (pontos cím), nagysága (m2), értéke (M Ft), a megrendelő neve (telefonszám) szerepel, a bemutatás terjedjen ki a folyamatban levő beruházásokra is,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint: a részvételre jelentkező műszaki-technikai felszereltségének leírása,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerint: azon szakemberek (szervezeti egységek), illetve vezetők megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket a jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe, saját bejegyzett felelős műszaki vezető megnevezésével és különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, szakmai önéletrajz csatolásával,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontja szerint: az elismert minőségtanúsító intézménytől származó tanúsítvánnyal.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az utóbbi 3 év referenciái, különös tekintettel a pályázó által elvégzett, hasonló nagyságrendű építési munkáira,
- a vállalkozó vagyoni helyzete, anyagi stabilitása (alaptőkéje, vagyona), pénzintézeti nyilatkozata,
- az 1999., 2000., 2001. év nettó árbevétele,
- a jelentkező műszaki-technikai felszereltsége, minőségbiztosítási rendszere,
- saját felelős műszaki vezető megléte, a munkát közvetlenül irányító személyek képzettsége, gyakorlata.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a referencialistában nem szerepel legalább három, saját kivitelezésben végzett, 500 millió forint értéket meghaladó magasépítési munka,
- ha a jelentkező által megjelölt referenciák ellenőrzése során negatív visszajelzés érkezik,
- pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján fizetési kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget, 6 hónapot meghaladó sorban állás volt a számláján,
- a feladat ellátásához szükséges műszaki-technikai felszereltség (emelőgép, állvány, betonkeverő, útépítő gép, kéziszerszámok) hiánya,
- a munkát közvetlenül irányító személlyel nem rendelkeznek legalább 5 éves kivitelezési gyakorlattal és szakirányú, felsőfokú végzettséggel,
- nem rendelkezik akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel,
- nem rendelkezik saját bejegyzett felelős műszaki vezetővel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az ajánlati felhívásban kerülnek meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- Az előminősítési eljárás során a munka elvégzésére alkalmasnak minősített jelentkezők mindegyike számára az ajánlatkérő az ajánlattétel készítéséhez egy sorozat kiviteli tervdokumentációt biztosít 200 000 Ft + áfa vissza nem térítendő befizetés ellenében.
- A részvételi jelentkezést - a jelen felhívásban, illetőleg a Kbt.-ben előírt nyilatkozatokkal, okiratokkal együtt - 1 eredeti és 2 másolati példányban -, zárt borítékban (borítékban, iratborítóban), személyesen (futárral, kézbesítővel) vagy postán kell benyújtani az ajánlatkérés 6. b) pontjában megadott címre, a 6. a) pontban meghatározott időpontra.
- Az ajánlatkérő a csatolt igazolásokat, nyilatkozatokat tartalomjegyzékkel ellátva kéri leadni. A részvételi jelentkezések felbontásakor az ajánlatkérő megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti a jelentkező alapadatait.
- A részvételre jelentkező cégkivonatával igazolja a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultságát, ennek igazolására csatolja a jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiállított cégkivonat eredeti példányát, továbbá aláírási címpéldányát.
- A részvételi felhívás 9. pontjában meghatározott alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók külön-külön is meg kell feleljenek.
- Az ajánlatok beadására felkért pályázóknak a beszerzés tárgyában szereplő létesítményre minimum 2 év garanciát kell vállalniuk.
- Az ajánlatok beadására felkért pályázóknak vállalniuk kell a pályázati kiírásban meghatározott határidő betartását napi 150 000 Ft kötbér megfizetésével.
- Csatolni kell a részvételi jelentkezéshez az 1995. évi XL. törvény 46. § (1) és (2) bekezdései szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat eredeti vagy másolati formában, tekintettel a (4)-(6) bekezdésekre.
- A részvételi jelentkezéshez csatolni kell egy biztosító által kiadott szándéknyilatkozatot arról, hogy a jelentkező nyertessége esetén a tevékenységhez kapcsolódóan felelősségbiztosítási szerződést köt.
- Az ajánlatok beadására felkért pályázóknak vállalniuk kell a garanciaidő lejártáig a kivitelezés mindenkori nettó összegére 5%-os jószolgálati tartalék képzését.
- A részvételi jelentkezés összeállításának költségei a résztvevőket terhelik, ezért ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerint az ajánlattevők részére hiánypótlást nem biztosít.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2002. április 8.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. április 8.
