Őcsényi Általános Művelődési Központ ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3423)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Őcsényi Általános Művelődési Központ
7143 Őcsény, Perczel Mór u. 2.
Telefon: 74/496-782
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy:
Deák & Ress Ügyvédi Iroda
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1.
postai cím: 7102 Szekszárd 2, Pf. 519
Tel.: 74/418-816
Fax: 74/510-224
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 350 adagos főzőkonyha és étterem megépítése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel:
- a beépített terület: 661,58 m2,
- a hasznos alapterület:
- földszint: 589,07 m2,
- tetőtér: 247,17 m2 (szerkezetkész állapotban),
- összesen: 836,24 m2
A tervezett épület 4 alaprajzi egységre tagolódik:
- szélfogó, előcsarnok, ruhatár, rendezvényterem, étterem és lépcsőelőtér,
- szociális helyiségek és közlekedőfolyosók,
- főzőkonyha és kiszolgálóhelyiségei (szociális helyiségek, raktárak, hűtőhelyiség stb.),
- tetőtér.
b) A teljesítés helye: Őcsény, Fő utca 42.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: -
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. április 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Deák & Ress Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2. Postai cím: 7102 Szekszárd 2, Pf. 519. Telefon: 74/418-816, Fax: 74/510-224.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenése napjától rendelkezésre áll. A dokumentáció megigényelhető az ajánlati felhívás megjelenésének napját követő naptól számított 20. nap 24.00 óráig. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 24.00 óráig.
A joghatályos igényléshez a fentebb feltüntetett időpontig be kell érkeznie az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:
- írásos igénylés személyes leadása vagy megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére (fax: 74/510-224). Amennyiben az ajánlattevő telefaxon kéri meg a dokumentációt, úgy az eredeti példányának az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.) történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címét), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt, vagy annak másolatát,
- a dokumentációt személyesen átvenni csak munkanapokon 9.00-14.00 óráig az 5. a) pontban feltüntetett címen, a dokumentáció ellenértékének átutalását igazoló okmány felmutatásával, vagy az ellenérték egyidejű megfizetésével lehet,
- a dokumentáció ellenértéke 50 000 Ft, amely tárgyi adómentes, mely összeget az ajánlatkérő nevében eljáró személy Budapest Banknál vezetett 10104617-43430100-00000001 számú számlájára kell átutalni, vagy a fenti számlára befizetni, illetve a helyszínen készpénzzel lehet kiegyenlíteni.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenését követő első naptól számított 41. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Őcsényi Általános Művelődési Központ 7143 Őcsény, Perczel Mór u. 2. I. emelet, igazgatói iroda.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar, joghatás kizárólag a magyar nyelvű nyilatkozatokhoz, illetve okiratokhoz fűződik.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Őcsényi Általános Művelődési Központ 7143 Őcsény, Perczel Mór u. 2. fszt., az intézmény könyvtára.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlat megtétele 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő OTP Bank Rt.-nél vezetett 11746005-15414186 számú számlájára, vagy a dokumentációban megadott bankgarancia. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani.
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Az ajánlatkérő - a nyertes és második helyezett ajánlattevő kivételével - az eredményhirdetést követő 10 (tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról.
A második helyezett ajánlattevő ajánlati biztosítékának felszabadítására, illetve visszafizetésére a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követő 10 (tíz) napon belül kerül sor.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása az építési beruházás esetén a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 5 banki napon belül kerül sor, amennyiben az a szerződéses jogviszony fennállta alatt, mint mellékkötelezettség nem kerül felhasználásra. Az ajánlatkérő kiköti, kamatot nem fizet a szerződést biztosító mellékkötelezettség összege után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a teljesítés a számla benyújtása alapján, havi elszámolással, a számla befogadásától számított 60 napos fizetési határidővel történik.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi alkalmasság igazolására az ajánlattevők csatoljanak:
- az ajánlattevő valamennyi számlavezető bankjától származó 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot, az alábbi kötelező tartalommal:
- a pénzügyi intézmény mióta vezeti a számlát,
- a legmagasabb értékű - nem saját ellenszámlával kapcsolatban indított - (egyszeri) tranzakció számjegyeinek számát az elmúlt 1 évben,
- volt-e 1 hónapot meghaladó sorban álló tétele az elmúlt 1 évben,
- amennyiben a hitelintézetnek van a jelentkezővel hitelkapcsolata, a jelentkező hitelminősítését, ha nem állnak ilyen jellegű kapcsolatban, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot,
- nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy mekkora az ajánlattevő forgalma (árbevétele) és mekkora hányadot képvisel az eljárás tárgyával azonos teljesítés az elmúlt 3 évben (1999-2000-2001), évenkénti bontásban, újonnan piacra lépő ajánlattevő esetét leszámítva,
- 1998-1999-2000. évre vonatkozó, a számviteli törvényben az ajánlattevőre előírt mérlegének (egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének) benyújtása.
Műszaki alkalmasság igazolására az ajánlattevők csatoljanak:
- nyilatkozatot, amely tartalmazza az előző 3 év (1999-2000-2001) legjelentősebb, az eljárás tárgyában azonos teljesítések ismertetését részletes referencialistában. A referencialistának tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
- a megrendelő megnevezése,
- a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- a szerződéskötés éve,
- az aláírt szerződés szerinti befejezés határideje,
- a beruházás tényleges befejezésének ideje,
- az ajánlattevő részvételi formája (fő-, illetve alvállalkozás), részvételének aránya, az újonnan piacra lépő jelentkező esetét leszámítva,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt feltételek teljesülését (magasépítésre vonatkozóan a felelős műszaki névjegyzékben való felvételt) igazoló okiratot.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
- számláján előfordult az elmúlt évben egy hónapot meghaladó sorban álló tétel,
- a legmagasabb értékű - nem saját ellenszámlával kapcsolatban indított - (egyszeri) tranzakció számjegyeinek száma az elmúlt 1 évben nem éri el a 7-et,
- hitelkapcsolat esetén hitelminősítése az adott pénzintézet hitelminősítési rendszerében negatív (az alkalmazott skála legalján van, a minősítés jelentése nem hitelképes),
- az árbevételén belül a jelen teljesítéssel rokon teljesítések volumene - újonnan piacra lépő ajánlattevő esetét leszámítva - nem éri el a bruttó 80 000 000 Ft-ot összesen az elmúlt 3 évben (1999-2000-2001),
- nem tud az előző 3 évben (1999-2000-2001) legalább 1, minimum bruttó 40 000 000 Ft értékű beruházást bemutatni,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt feltételek teljesülését igazoló okirattal az ajánlattevő nem rendelkezik, vagy az nem magasépítésre vonatkozik.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidőtől kezdődik, és az eredményhirdetést követő 60. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 5
- jólteljesítés biztosítékai: 4
- jótállási idő jogszabályban előírtakon túli megajánlása 1
- szavatossági idő jogszabályban előírtakon túli megajánlása 1
- késedelmi kötbér megajánlása 1,5
- számlák értékéből megajánlott visszatartás 0,5
- helyi munkaerő alkalmazása 0,5
Az egyes részszempontokon belül az ajánlatkérő az ajánlattevők által megtett - a kiírásnak megfelelő - megajánlást összegyűjti, majd értékeli.
Az ajánlattevő a részszempontokon belül az arányosítás elve alapján fog értékelni, azaz az adott részszemponton belül a legkedvezőbb ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással, aránypárok alapján kerül kiszámításra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: többváltozatú ajánlat tehető. A több változatú ajánlat részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 20. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. nap 9.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 9.00 óra.
16. Egyéb információk:
- A Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő kijelenti, hogy nem állnak rendelkezésre teljeskörűen előírások, illetve nemzeti szabványok, ezért a dokumentációban kerülnek részletesen meghatározásra a követelmények.
- Az ajánlatkérő köteles alkalmazni a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdését az ajánlatok elbírálása során.
- Az ajánlatkérő előírja a teljesítés értékéhez viszonyítottan 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó ismertetését és a Kbt. 46. § (3)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételét, hatósági igazolások csatolását, az ajánlattevő, illetve ezen személyek (alvállalkozók) részéről is.
- Az ajánlattevő előírja, hogy nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki:
- üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el.
- a korábbi - 5 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Az ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlatokat személyesen leadni csak munkanapokon 9.00-12.00 óráig lehetséges.
- Az ajánlatkérő nevében eljáró személy felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatnak személyes benyújtás és postai megküldés esetén is az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie a 6. b) pontban megjelölt helyre.
- Az ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő személlyel köti meg a szerződést.
- Az ajánlatkérő előírja, az ajánlattevőre irányadó szabályok szerinti (cég)okmány (minimálisan a cégkivonat adatait értelemszerűen tartalmazó) 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolati példányának és az összes cégjegyzésre jogosult személy 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányának csatolásán a legitimációs vizsgálathoz és a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) pontjának megítéléséhez.
- Az ajánlatkérők előírják, hogy a jelentkezők mutassák be önmagukat és a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozóikat is (cégbemutatás) néhány oldal terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk tekintetében.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdésében részletezett hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
- Az ajánlatkérő a rokon teljesítés alatt a hagyományos magasépítést érti, fővállalkozói kivitelezésben.
- Az alkalmassági kritériumoknál előírtaknak az ajánlattevőnek önállóan, illetve együttes ajánlattevők esetén az ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelniük, az ajánlatkérő az alvállalkozók alkalmasságát nem kívánja vizsgálni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. április 17.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. április 17.
