Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3803)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Budapest V., Markó u. 16.
Telefon: 269-2869
Fax: 269-2869
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 66.
Telefon: 466-7333
Fax: 361-1786
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Legfelsőbb Bíróság épületében lévő üzemi konyha átépítése a rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció alapján: 215 m2 nettó alapterület építészeti, gépészeti és elektromos felújítása.
b) A teljesítés helye: Budapest V., Markó u. 16.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a munkaterület átadási időpont legkorábban a szerződéskötéstől, a teljesítési határidő legkésőbb 2002. augusztus 20.
Ajánlatkérő ettől kedvezőbb teljesítési határidőt is elfogad, melyet az értékelés során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Műszaki Osztály, Budapest V., Markó u. 16., I. em. 165.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától az azt követő 16 napig. A dokumentáció átvehető ezen határidőig munkanapokon 8.00-13.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára bruttó 50 000 Ft, amely összeget a Legfelsőbb Bíróság 10032000-01483288-00000000 számú, számlavezető hely: Magyar Államkincstár, Budapest számlájára kell átutalni. A dokumentáció az átutalás tényét igazoló bizonylat bemutatásával vehető át.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Műszaki Osztály, Budapest V., Markó u. 16., I. em. 165.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Legfelsőbb Bíróság, Budapest V., Markó u. 16.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- az ajánlatkérő 10032000-01483288-00000000 számú, számlavezető hely: Magyar Államkincstár, Budapest számlájára történő átutalással, mely esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító hitelesített banki visszaigazolást,
- az ajánlatkérő nevére szóló, az ajánlati kötöttség idejéig érvényben maradó bankgarancia formájában, ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az eredeti bankgaranciát.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki ütemterv szerint a bruttó szerződéses ellenérték 80%-ának mértékéig a részszámlázási lehetőség biztosított. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított rész-, illetve végszámla kézhezvételét követő 15 banki napon belül átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást, előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
- az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézete az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont] az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- a számlán az utóbbi 1 évben volt-e sorban állás,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- az 1999., 2000., 2001. évi mérleg és eredménykimutatás a cégjegyzésre jogosultak által aláírva [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
- a vállalkozás számított gazdasági adatai [Kbt. 44. § (1) bekezdés d) pont] a dokumentáció vonatkozó űrlapjának kitöltése alapján (kötelezettségek részaránya, fedezet foka, tőkeáttétel, rövid távú likviditási mutatók, valamint a mérleg szerinti eredmény, illetve a saját és a jegyzett tőke trendjének alakulása).
Műszaki alkalmasság igazolása ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (1999, 2000, 2001) lezárult (befejezett, átvett), a beszerzés tárgyával azonos tárgyú referenciamunkáinak ismertetése [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont],
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezeti egységek), illetve vezetők megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a helyszíni teljesítésben irányítóként részt vesznek (felelős műszaki vezető), valamint akik a minőség-ellenőrzésért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági minősítése az alábbi követelmények figyelembevételével történik:
- 2001. évi mérleg szerinti eredmény (ha az eredmény pozitív) 5 pont
- kötelezettségek részaránya-kötelezettség/mérlegfőösszeg (ha a 2001. évi mutató a 2000. évivel azonos vagy annál kisebb) 7 pont
- fedezet foka-(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettség)/befektetett eszközök (ha a 2001. évi mutató egyenlő vagy nagyobb mint 1) 5 pont
- tőkeáttétel-hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke (ha a 2001. évi mutató kisebb mint 1) 5 pont
- Rövid távú likviditás:
likviditás I-(forgóeszköz készletek)/rövid lejáratú kötelezettség (ha a 2001. évi mutató nagyobb mint 1) 5 pont
likviditás II.-forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettség (ha a 2001. évi mutató egyenlő vagy nagyobb 1-nél) 5 pont
- likviditás III.: forgóeszközök/összes kötelezettség (ha a 2001. évi mutató a 2000. évi mutatónál nagyobb) 5 pont
- ha a saját tőke 2001. évben a 2000. évihez képest nőtt és 2000-ben a saját tőke nem kevesebb, mint a jegyzett tőke 5 pont
Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az az ajánlattevő, akinek a fentiek szerint számított pontszáma nem éri el a 27 pontot.
Műszaki szempontból alkalmatlan az ajánlattevő:
- ha a bemutatott referenciák alapján nem rendelkezik az elmúlt 3 évben befejezett (átadott, átvett) legalább 3 olyan, a beszerzés tárgyával azonos tárgyú referenciamunkával, amelynek bruttó bekerülési költsége eléri vagy meghaladja jelen közbeszerzésben megnevezett ajánlati ára bruttó értékének 70%-át,
- ha az általa megnevezett, kivitelezésért közvetlenül felelős termelésirányító (építésvezető, létesítményfelelős, projektvető stb):
- nem szerepel a felelős műszaki vezető névjegyzékben [51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet],
- nem rendelkezik a 84/1990 (IV. 27.) MT számú rendelet szerinti szakképesítéssel (szakirányú mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséggel) és legalább 5 év szakmai, valamint 5 év felújítási vagy új jellegű generálkivitelezésben, felelős termelésirányítóként szerzett gyakorlattal.
Műszaki szempontból az ajánlattevőknek önállóan (alvállalkozóik nélkül) kell megfelelniük az alkalmassági követelményeknek.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetést követő 60 napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 85
- teljesítési határidő 8
- egyes szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az ajánlatkérő által meghatározott minimumköveteléseket meghaladó többletvállalások:
- meghiúsulási kötbér mértéke (%) 2
- jólteljesítési garancia mértéke (%) és időtartama (hó) 5
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10.
Az egyes részszempontokban az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemtől való eltérése arányában kerül meghatározásra: ahány százalék a legjobbtól való eltérés, annyi százalékkal csökken a legmagasabb pontszámhoz viszonyított pontérték.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 15. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanebben az órában.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon, illetőleg az ezt követő első munkanapon 11.00 órakor.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
b) Az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül,
- az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
- a teljesítésben egyébként - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt szervezeteket (személyeket).
c) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
d) Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő alábbi cégokmányai eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetővel ellátott példányát,
- az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében:
- a Kbt. 46. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat,
- a felelősségbiztosítás dokumentálását, illetve az erről szóló szándéknyilatkozatot.
e) Közös ajánlattétel esetén valamennyi pályázóról csatolni kell a 11. a) és 16. d) pont szerinti dokumentumokat.
f) A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
g) Ajánlatkérő 1 ízben az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a Kbt. 44. és 46. §-ai szerinti igazolás vagy nyilatkozat utólagos csatolására, formai hiányosságának pótlására, valamint egyéb az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására [Kbt. 43. § (4) bekezdés].
h) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek ajánlatkérő által előírt kötelező mértékei, melyek vállalása az ajánlatok érvényességének feltétele: késedelmi kötbér napi 0,6%, meghiúsulási kötbér 10%, megvalósulási garancia 10%, jólteljesítési garancia 5% legalább 1 év +60 nap időtartamra.
A kötbérek és garanciák vetítési alapja a bruttó szerződéses ellenérték.
i) Ajánlatkérő a tervező bevonásával az ajánlati felhívás közzététele napját követő 17. napon, illetve amennyiben az nem munkanap, az azt követő első munkanapon, 10.00 órai kezdettel konzultációval egybekötött helyszíni bejárást tart, melyen a megjelenés kötelező. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, mely minden ajánlattevő részére 5 munkanapon belül megküldésre kerül.
j) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a többször módosított 1995. évi XL. törvény előírásai szerint kell az ajánlattevőnek eljárnia.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. május 3.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. május 3.
