Kalocsa Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3929)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kalocsa Város Önkormányzata
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
Telefon: 78/461-166
Fax: 78/462-375
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: Kalocsa Város Önkormányzata útépítési, rekonstrukciós, felújítási munkái 2002-2003-2004. évekre
I. ütem, vállalkozási szerződés megkötése.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
- burkolatépítés:
Szent István úti tömbbelső 1610 m2
- aszfaltszőnyegezés:
Vörösmarty utca 6800 m2
- aszfaltszőnyegezés:
Ecetgyár utca 3618 m2
- aszfaltszőnyegezés:
Árendás utca 2193 m2
csapadékvíz-elvezetéssel, járda, kapubejáró, zöldövezeti kapcsolatokkal kompletten, terv szerint.
b) A teljesítés helye:
- tömbbelső burkolatépítése: Szent István utca,
- aszfaltszőnyegezés: Vörösmarty, Ecetgyár, Árendás utca.
A megvalósult létesítmények műszaki adatait az ajánlati dokumentáció, terv tartalmazza.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen, a 3. b) pontban meghatározott építménycsoportonként.
d) A részajánlat tételének szempontja: építménycsoportok:
- Szent István úti tömbbelső burkolatépítése,
- Vörösmarty út aszfaltszőnyegezés,
- Ecetgyár utcai aszfaltszőnyegezés,
- Árendás utcai aszfaltszőnyegezés.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a műszaki teljesítés határideje 2003. szeptember 30., a teljes pénzügyi eljárás 2004. január 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály, 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás megjelenésétől, közzétételét követő első naptól számított 15 napig, munkanapokon 8.00 -12.00 óráig áll rendelkezésre.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: pályázónként, tervdokumentációnként 80 000 Ft + áfa a polgármesteri hivatalnál átvehető, csekken befizetve, tenderterv átvételkor igazolva.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetés közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 16.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály, 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35. I. em. 36.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály, 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35. I. em. 28.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: komplett átadott üzembe helyezhető létesítményenként (építménycsoportonként):
I/1. Szent István utcai tömbbelső:
- teljesítés helye: kiírás szerint,
- munkaterület-átadás határideje: szerződéskötés után azonnal,
- befejezési határidő: 2002. szeptember 13.
- tervezett pénzügyi teljesítés: Vörösmarty úti, Ecetgyár úti aszfaltozással együtt 2002. évben összesen bruttó 34 530 E Ft.
I/2. Vörösmarty úti aszfaltszőnyegezés:
- teljesítés helye: kiírás szerint,
- munkaterület-átadás határideje: szerződéskötés után,
- befejezési határidő: 2002. szeptember 13.
- tervezett pénzügyi teljesítés: Szent István úti tömbbelső burkolatépítéssel, Ecetgyár úti aszfaltozással együtt 2002. évben összesen bruttó 34 530 E Ft.
II/1. Ecetgyár utca
- teljesítés helye: kiírás szerint,
- munkaterület-átadás határideje: szerződéskötés után,
- befejezési határidő: 2002. szeptember 30.
- tervezett pénzügyi teljesítés: 2002. évről áthúzódó összeg + az Árendás utca aszfaltszőnyegezéssel együtt 2003. évben összesen bruttó 17 980 E Ft.
II/2. Árendás utca
- teljesítés helye: kiírás szerint,
- munkaterület-átadás határideje: szerződéskötés után,
- befejezési határidő: 2003. szeptember 30.
- tervezett pénzügyi teljesítés: a teljes beruházás maradék összege 2004. január 30-ig elszámolva.
A I/1., I/2., II/1. pontokban szereplő évekre kiírt teljesítendő feladatok teljes körű műszaki teljesítése, ezen feladatok pénzügyi teljesítése 2002. december 1-ig bruttó 34 530 E Ft értékben, a 2003-ra kiírt és teljeskörűen műszakilag teljesített feladatok, ill. 2002-ről áthúzódó maradék pénzügyi teljesítés 2003. december 1-ig pénzügyileg elszámolva bruttó 17 980 E Ft értékben, illetve 2004-re áthúzódó pénzügyi teljesítés 2004. január 30-ig elszámolandó. Évenként a műszaki-pénzügyi feladatok teljesítése kapcsán egy szakaszszámla, ill. egy végszámla elszámolására van lehetőség.
A pályázat műszaki tartalmának szerződés szerinti határideje: 2003. szeptember 30. A pályázat végleges pénzügyi teljesítésének határideje: 2004. január 30. Az ajánlattevő előleget nem ad, a megrendelő részére a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
A megrendelő műszaki előteljesítést a fentiek szerint elfogadja, de számlát (végszámlát) legkésőbb a megjelölt határidőkig fogadja, illetve egyenlíti ki a szerződésben foglalt feltételek szerint, 30 banki napos átutalással, 5%-os garanciális alap képzésével, a nyert pályázó és a megrendelő között kötött kiviteli szerződés és annak mellékletét képező garanciális alapkezelési szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint [Ptk. vonatkozó előírásai, az 52/1986. (XII. 3.) MT rendelet, illetve az 53/1987. (X. 24.) MT rendelet előírásainak figyelembevételével].
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a pályázók és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójukra vonatkozóan:
Pénzügyi alkalmasság igazolása:
- valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél számláját,
- az ügyfél pontosan eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek,
- pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképességének minősítése,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy számlájával szemben volt-e sorban állás vagy sem, és ha volt, utoljára mikor történt, mekkora összegben.
Gazdasági alkalmasság igazolása:
- 2001. évi hitelesített egyszerűsített mérlegének és eredménykimutatásának benyújtása.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontjai szerinti igazolások.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: a pályázók vagy bármelyik 10% feletti alvállalkozójuk:
- a 2001. évi mérlege negatív eredményű, veszteséges gazdálkodást mutat,
- a feladat ellátásához szükséges saját tulajdonú és bérelt műszaki-technikai felszereltség teljeskörűen nem áll rendelkezésre,
- a felsorolt referenciák között 1999., 2000., 2001. évben évenként nem volt a közbeszerzés tárgyával megegyező, minimum bruttó 50 M Ft beruházási értéket elérő kivitelezés,
- a tanúsított minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának hiánya,
- a teljesítésre és az ebbe bevonni kívánt szakemberek a beszerzés tárgyát képező munkák területén legalább 1-1 fő saját állományú, 10 év gyakorlati tapasztalatú, szakirányú okleveles építőmérnöki végzettségű, bejegyzett felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember hiánya.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: a pályázat eredményhirdetését követő első naptól számított 60 nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: összességében, építménycsoportonként a legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 10
- többletgaranciális vállalásért évenként 2
- évenkénti számlázások száma 2
- teljesítési határidő 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-100.
Elbírálási módszer meghatározása a részszempontok adott ponthatárai között. Az adott részszempontok legkedvezőbb értéke: 100 pont. A további értékelés az adott részszempontokat és ajánlatokat figyelembe véve közbenső tartományokban arányosan csökkentve történik.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: alternatív ajánlat tehető, megjelölt beadási határidőig, alternatív ajánlat esetén a megrendelő előzetes megbízása alapján megtervezett, engedélyeztetett ajánlattal az összes meghirdetett munkafázisra.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: a bontást követő első munkanaptól számítva a 8. munkanapon 16.00 órakor a 7. b) pont szerinti helyen, külön írásbeli értesítés nélkül, minden ajánlattevő számára.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő első munkanaptól számítva a 8. munkanapon 9.00 óra, a 7. b) pont szerinti helyen.
16. Egyéb információk:
- A Kbt. 46. § (1)-(9) bekezdéseiben a törvény által az ajánlatkérő részéről megkövetelhető minden nyilatkozat és hatósági igazolás (60 napnál nem régebbi, de érvényességi határidőn belül). Az ajánlat érvénytelennek minősül: az ajánlattevők, vagy bármelyik 10% feletti alvállalkozójuk a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján különösen, ha
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat az engedélyezett tevékenységi körök megjelölésével, illetve ebben a közbeszerzés tárgyára vonatkozó engedélyezett tevékenységi kör hiánya,
- aláírási címpéldány hiánya,
- el nem bírált, cégbírósági bélyegzővel érkeztetett változtatásjelentés hiánya,
- az elmúlt 3 év szavatossági, garanciális kötbér-kártérítési ügyeiről történő beszámoló hiánya, amennyiben volt ilyen.
- Az ajánlattevők mellett a 10% feletti alvállalkozókra vonatkozó, az ajánlatban szereplő ugyanazon dokumentumok hiánya.
Egyéb megrendelői előírások:
- Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele; a dokumentáció nem ruházható át más ajánlattevőre.
- Az ajánlatkérő a szerződésben ki kívánja kötni, hogy az ajánlattevő az ajánlatban megadott építménycsoportonkénti teljesítési határidő (szakaszszámlákat érintő kötbérterhes határidő) lejártát követő naptól a teljesítés napjáig minimum napi 100 000 Ft/nap kötbért fizet, mely összeg a végszámlából (szakaszszámlából) kerül levonásra.
- Az ajánlatkérő nem kíván élni a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglaltakkal.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
- Tájékoztatáskérés az ajánlat beadása előtt legfeljebb a 10. munkanapig történhet.
- Az eredményhirdetés után, ha az ajánlatkérő megjelöli a nyertes után a második helyezett ajánlattevőt is, akkor a nyertes visszalépése után a második helyezettel köt szerződést. Az ajánlatkérő rögzíti, hogy a négy részfeladatra együttesen rendelkezik a pénzügyi fedezettel.
- Az értékelés részfeladatonként történik, de az összességében legkedvezőbb ajánlatok szerint a négy részfeladat együttes költsége meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet, mind a négy részfeladatra jogosult az ajánlatkérő eredménytelenséget hirdetni a Kbt. 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján.
- Ajánlatkérő igényli az ajánlattevőtől a Kbt. 43. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben kért nyilatkozatokat és igazolásokat.
- A nyertes ajánlattevőknek a szerződéskötés időpontjában minden kockázatra szóló építési, szerelési és felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- Sikeres átadás-átvétel után az ajánlatot adóknak a vonatkozó építményfajtákra minimum 3 év jótállást, illetve garanciát, a nyomvonal helyreállítására a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 29. § (1) bekezdése szerint minimum 3 év szavatosságot kell vállalniuk.
- Az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívás részét képezi.
- Sikeres műszaki átadás-átvétel csak az üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatával történhet.
- Az ajánlattevőknek az ajánlathoz aláírt szerződéstervezetet - műszaki, pénzügyi ütemezéssel - kell csatolni.
- Amennyiben a megjelenés időpontjától, illetve kikötött határnaptól számítva a megjelölt nap munkaszüneti napra esik, úgy a határidő értelemszerűen a következő munkanapra vonatkozik.
- Információ: kizárólag írásban, minden ajánlattevő egyidejű faxtájékoztatásával a törvény vonatkozó előírásai szerint.
- Információ: Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, fax: 78/462-375, Varajti László osztályvezető, Horváth Imre vezető főtanácsos.
- Konzultáció: a megjelenés napját követő 25. nap 10.00 órakor az ajánlat beadási helyszínén (ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap). Minden ajánlattevő (ajánlati anyagot megvásárló) egyidejű értesítésével és részvételével a Kbt. 38. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. Akik megvásárolták a dokumentációt, azok részére a konzultációról készült jegyzőkönyvet az ajánlatkérő egyidejűleg megküldi.
- Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), az "eredeti" és a "másolat" megjelöléssel egybecsomagolva, cégjelzés nélkül, pályázati címmegjelöléssel személyesen lehet benyújtani, lehetőleg közvetlenül a bontást megelőző időpontban.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. május 15.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. május 15.
