Döge Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4403)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Döge Község Önkormányzata
4495 Döge, Virág u. 1.
Telefon: 45/716-261
Fax: 45/716-262
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
Telefon: 42/433-722
Fax: 42/433-719
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: kivitelezési munkák végzésére vonatkozó vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 75 férőhelyes óvoda, 300 adagos főzőkonyha, étterem és kapcsolódó építményei. Összes nettó alapterülete: 702,26 m2.
b) A teljesítés helye: Döge, Kossuth u. 120/A (hrsz.: 22).
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. március 15. Megrendelő korábbi teljesítést fogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft., 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás megjelenésének napján és az azt követő naptól számított 15. nappal bezárólag, munkanapokon 9.00-13.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az 5. a) pontban megjelölt helyen, 80 000 Ft csekken történő befizetésével vehető át.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Döge Község Polgármesteri Hivatal, 4495 Döge, Virág u. 1., titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az előkészítő bizottság tagjait.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Döge Község Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme, 4495 Döge, Virág u. 1.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték befizetése ajánlatkérő számlájára történő átutalásával vagy bankgarancia nyújtásával történhet. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda 67900103-11004644 költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia esetén a bankgarancia kedvezményezettje ajánlatkérő kell hogy legyen, s az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie és az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: előleg nyújtására nincs lehetőség. Az ajánlatkérő műszaki ellenőre által jóváhagyott számlák kiegyenlítése, ajánlatkérő központjába történő beérkezést követő 30 napon belül átutalással történik. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nincs ilyen követelmény.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
- pénzintézettől származó 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapításáról a következő tartalommal: számlavezetésének kezdetéről, valamint arról, hogy a kiállítástól számított elmúlt 1 évben volt-e számláján sorban állás, s ha igen, hányszor,
- 1999., 2000. és 2001. évi cégbíróságnak, illetve az APEH-nak is megadott mérlegadatok és eredménykimutatás, könyvvizsgálói záradékkal és kiegészítő melléklettel,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző 3 évi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával,
- az előző 3 év legjelentősebb magasépítési beruházásainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, megrendelő neve, információt adó telefonszáma),
- a megvalósításban részt vevő szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségüket és jogosultságukat igazoló irat másolata, kiemelve a felelős műszaki vezetőt és minőségbiztosításért felelős személyt.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az utolsó 1 évben több mint egy esetben volt sorban állás bankszámláján,
- akinek a közbeszerzés tárgyával megegyező tevékenységéből származó 2001. évi árbevétele nem éri el a 40 millió forintot,
- ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben legalább egy, az ajánlat tárgyával legalább megegyező vagy nagyobb nagyságrendű magasépítési referenciával,
- aki nem rendelkezik főállású felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetővel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetéstől számított 60 napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 13
- a számla kiegyenlítésének (30 napot meghaladó) ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítési határideje (+ nap) 2
- az 1 éves szavatossági felülvizsgálatig visszatartott (a szerződéstervezetben előírt 1%-ot meghaladó) összeg mértéke (+ %) 2
- vállalt teljesítési határidő (- nap) 4
Az adható részpontszámok alsó határa 0, a felső határa 10.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az azt követő ajánlatok pontszámának kiszámítási módja: a legkedvezőbb ajánlat és az adott ajánlat aránypárjának értéke szorozva tízzel. Amennyiben ajánlattevő a kiírási dokumentációban meghatározottakon túlmenően nem tesz plusz felajánlást, abban az esetben 0 pontot kap.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 15. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap. Helye: mint az ajánlatok beadásának és bontásának helye.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő naptól számított 9. napon. Ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
- Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozóik esetében is csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
- 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozók tekintetében is.
- 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány.
- Ha ajánlattevő nincs bejegyezve, vagy nincs a magasépítési tevékenység a cégkivonatban, ajánlata érvénytelen.
- Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatok fedőlapján ezt fel kell tüntetni. Az eredeti és a másolat eltérése esetén az eredeti megjelölésű ajánlat a meghatározó.
- Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szakaszában hiánypótlásra ad lehetőséget.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdései az ajánlati felhívás részét képezik.
- Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai érvényesek.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. május 29.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. május 31.
