Pest Megyei Bíróság részvételi felhívása tárgyalásos eljárás megindítására (5005)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Pest Megyei Bíróság
Budapest XIV., Thököly út 97-101.
Az ajánlatkérő nevében a
HORBER Beruházási Tanácsadó
és Tervező Mérnökiroda Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 66.
Telefon: 466-7333
Fax: 361-1786
2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 70. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel a 2001. december 12-én kezdeményezett előminősítéses nyílt eljárás a Kbt. 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelen volt, és a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak a közbeszerzés tárgyára vonatkozó feltételei időközben nem változtak meg.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételeinek indokolása: -
d) A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Pest Megyei Bíróság épülete teljes körű külső és belső felújítása és bővítése két kivitelezési ütemben, a rendelkezésre álló tervek alapján:
- új 11 szintes (2p + földszint + 8 emelet) épületszárny építése 14 030 m2 szintterülettel, a meglevő épület működése mellett, teljes belsőépítészeti kialakítással (I. építési ütem),
- meglevő vasbeton vázas 11 szintes (2p + földszint + 8 emelet), 7700 m2 szintterületű épület teljes rekonstrukciója a tartószerkezet kivételével valamennyi épületszerkezet és gépészeti berendezés cseréjével, teljes belsőépítészeti kialakítással (II. építési ütem).
b) A teljesítés helye: Budapest XIV., Thököly út 97-101.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: I. építési ütem: 2003. október 31.
II. építési ütem: 2004. szeptember 30.
Ajánlatkérő ettől kedvezőbb teljesítési határidőt is elfogad, melyet az ajánlatok értékelésénél figyelembe vesz.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 26. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység,
utca, házszám, emelet, szobaszám): Pest Megyei Bíróság, Budapest XIV., Thököly út 97-101., III. em. 303.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
d) Az (első) tárgyalás időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 14. munkanapon 10.00 óra.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő leteltét követő 16. munkanapon 10.00 óra.
8. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) A részvételre jelentkezők pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolására:
- valamennyi számlavezető pénzintézete - a részvételi jelentkezési határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi - nyilatkozatát [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont] az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- a számlán az utóbbi 3 évben sorban állás volt-e,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- az 1999., 2000. és 2001. évi mérleg és eredménykimutatás [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont], a cégjegyzésre jogosultak által aláírva,
- az előző 3 év (1999., 2000., 2001.) teljes és a közbeszerzés tárgyának (építési beruházás) forgalmáról szóló nyilatkozat [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont];
- a vállalkozás számított gazdasági adatai [Kbt. 44. § (1) bekezdés d) pont] a dokumentáció vonatkozó űrlapjának kitöltése alapján (kötelezettségek részaránya, fedezet foka, tőkeáttétel, rövid távú likviditási mutatók, valamint a mérleg szerinti eredmény, illetve a saját és a jegyzett tőke trendjének alakulása).
b) A részvételre jelentkezők és a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók műszaki alkalmassága igazolására:
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel:
- a részvételre jelentkező cég az előző 3 évben (1999., 2000., 2001.) lezárult (befejezett, átvett) legjelentősebb, közhasználati funkciójú épületen (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pont), generálkivitelezésben végzett, a beszerzés tárgyához hasonló jellegű és nagyságrendű építési beruházásainak ismertetése, melyhez csatolni kell legalább a 9. b) pont alatti alkalmatlansági kritériumokra tekintettel megjelölt referenciamunka referenciaigazoló levelét,
- a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók előző 3 év legjelentősebb, jelen beszerzésben vállalni kívánt résztevékenységben szerzett referenciáinak ismertetése,
- műszaki-technikai felszereltség leírása [Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pont],
- azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a helyszíni teljesítésben irányítóként részt vesznek, valamint akik a minőség-ellenőrzésért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont],
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
9. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a beszerzés tárgyával összefüggő referenciák,
- a kivitelezésért közvetlenül felelős termelésirányító képzettsége, szakmai gyakorlata,
- gazdasági-pénzügyi stabilitás,
- a részvételre jelentkezők pénzügyi-gazdasági minősítése az alábbiak figyelembevételével történik:
- 2001. évi mérleg szerinti eredmény: ha az eredmény pozitív 5 pont
- kötelezettségek részaránya: kötelezettség/mérlegfőösszeg: ha a 2001. évi mutató a 2000. évivel azonos vagy annál kisebb 7 pont
- fedezet foka: (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettség)/befektetett eszközök: ha a 2001. évi mutató >= 1 5 pont
- tőkeáttétel: hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke: ha a 2001. évi mutató < 1 5 pont
Rövid távú likviditás:
- likviditás I.: (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek: ha a 2001. évi mutató > 1 5 pont
- likviditás II.: forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettség: ha a 2001. évi mutató >= 1 5 pont
- likviditás III.: forgóeszközök/összes kötelezettség: ha a 2001. évi mutató a 2000. évi mutatónál > 5 pont
- ha a saját tőke a 2000. évihez képest nőtt, és 2000-ben a saját tőke nem kevesebb mint a jegyzett tőke 5 pont
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
Pénzügyi-gazdasági szempontból alkalmatlan az a jelentkező, akinek:
- az előző pontban ismertetett módon számított pénzügyi-gazdasági minősítési pontszáma nem éri el a 27 pontot,
- az elmúlt 3 évből (1999., 2000., 2001.) kettőben a nettó éves árbevételén belül az építési beruházások értéke nem haladja meg az 1000 M Ft-ot,
- az elmúlt 3 év (1999., 2000., 2001.) figyelembevételével azok egyikében a nettó éves árbevételén belül az építési beruházások értéke nem éri el a 2000 M Ft-ot,
- saját tőkéje 2001. évben nem nagyobb, mint 400 M Ft,
- a számlavezető pénzintézete(i) nyilatkozata szerint 1999. január 1-jétől a nyilatkozat kiállításának napjáig - akár
1 alkalommal is - fizetési kötelezettségének nem tett eleget, vagy számláján sorban állás fordult elő.
Műszaki szempontból alkalmatlan az a jelentkező:
- aki az elmúlt 3 évben (1999., 2000., 2001.) nem tud referenciaként megnevezni legalább 1, többszintes - az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 9. pontja szerinti - közhasználatú funkciójú építmény generálkivitelezésében, önállóan vagy konzorcium vezetőjeként teljesített (lezárult, átvett) 2000 M Ft értékű, referencialevéllel igazolt referenciát,
- akinek az előző pontokra tekintettel megnevezett referenciamunkájáról ajánlatkérő negatív visszajelzést kap,
- ha az általa megnevezett, kivitelezésért közvetlenül felelős termelésirányító (építésvezető, létesítményfelelős, projektvezető stb.):
- nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet],
- nem rendelkezik a 84/1990. (IV. 27.) MT számú rendelet szerinti szakképesítéssel (szakirányú mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséggel) és legalább 10 év szakmai, valamint 5 év felújítási vagy új jellegű generálkivitelezésben, felelős termelésirányítóként szerzett gyakorlattal,
- ha nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó, ISO szabványsorozatnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító okirattal igazolt minőségbiztosítási rendszerrel,
- a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéséhez a részvételre jelentkezőnek önállóan, alvállalkozói nélkül kell megfelelnie az előírt alkalmassági követelményeknek. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek egyenként kell megfelelnie az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
10. Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők keretszáma: -
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen.
12. Az ajánlatkérő által már kiválasztottak neve és címe: -
13. Egyéb információk:
13.1. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés folyamatát elősegítő és elbírálását gyorsító - kizárólag a közbeszerzés tárgyára korlátozott tartalmú - részvételi dokumentációt állított össze. A részvételi dokumentáció a HORBER Mérnökiroda Kft., Budapest XI., Bartók Béla út 66., II. em. 3. szám alatti címén vehető át 20 000 Ft + áfa, helyszínen történő befizetését követően, a hirdetmény megjelenésének napjától az azt követő naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00-14.00 óra között.
A részvételi dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
13.2. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
- A részvételre jelentkező alábbi cégokmányai eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetővel ellátott példányát.
- A részvételre jelentkező és a teljesítésben 10%-ot meghaladó módon igénybe venni kívánt alvállalkozói tekintetében a Kbt. 46. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat.
- A részvételre jelentkező által megnevezett felelős műszaki vezető vonatkozásában a beszerzés tárgyának megfelelő 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt, érvényes hatósági igazolás másolatát.
- A részvételre jelentkező nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- A részvételre jelentkező cég felelősségbiztosításra vonatkozó dokumentumot vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
13.3. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
- a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben a jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül,
- a jelentkező által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
- a teljesítésben egyébként - a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt szervezeteket (személyeket).
13.4. Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi jelentkezőről csatolni kell a 8. és a 13.2., valamint 13.3. pontok szerinti dokumentumokat.
13.5. Ajánlatkérő 1 ízben, az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel, legfeljebb 10 napos határidőt biztosít a 44. és 46. §-ok szerinti igazolás vagy nyilatkozat utólagos csatolására, formai hiányosságának pótlására, valamint az egyéb, a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.
13.6. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlatadásra kiválasztott ajánlattevőknek közvetlenül megküldendő ajánlati felhívásban 35 M Ft ajánlati biztosítékot fog előírni, mely az ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással, vagy az ajánlati kötöttség idejéig érvényben maradó bankgaranciával lesz teljesíthető.
13.7. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárás eredményhirdetésekor megnevezi a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köti meg a szerződést.
13.8. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatokat úgy kell ütemezni és szervezni, hogy azok idején a bíróság rendeltetésszerű működése biztosítva legyen.
14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
15. A hirdetmény feladásának napja: 2002. június 7.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. június 7.
