Gyomaszolg Ipari Park Kft. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5256)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Telefon: 66/386-233
Fax: 66/386-269
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés a Gyomaendrődi Ipari Park területén történő útalap és burkolat készítésére.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Gyomaendrődi Ipari Park területén bitumenes útalap és burkolat készítése:
- JU 35 bitumenes kavics, 6 cm vastagságban 420 m3
- K 20-as bitumenes kavics, 5 cm vastagságban 355 m3
- AB 8-as kopóréteg, 5 cm vastagságban 320 m3
b) A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. szám alatti ingatlan.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítés időpontja 15 nap, időtartama 2002. augusztus 30-tól szeptember 15-ig. A határidőtől eltérni nem lehetséges.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Gyomaszolg Ipari Park Kft., 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzététele napján és az azt követő első naptól számított 15 napig 12.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: 50 000 Ft + 25% áfa összegnek az 5. a) pont alatti helyen átvehető számlára átutalással történő megfizetése után lehet átvenni. Az ajánlatadás feltétele a dokumentáció megvásárlása. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 órája.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Gyomaszolg Ipari Park Kft., 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: a törvényben előírt személyeken kívül a közbeszerzési bizottság tagjait.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő pénzügyi teljesítése átutalással történik. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámlázásra nincs lehetőség. A végszámla kiegyenlítése az eredményes műszaki átadás-átvételt követő 45 napon belül átutalással történik. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzés tárgyát képező munka ellenértékével rendelkezik. Az ajánlattevő kedvezőbb fizetési feltételre is tehet ajánlatot.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg, de közös ajánlattevők részéről egyetemleges felelősségvállalás és teljes jogú közös képviselő meghatalmazása szükséges.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, illetve a Kbt. 43. § (3) bekezdés alapján az általuk a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat az alábbi dokumentumokkal tartoznak igazolni:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- milyen az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
- volt-e az ajánlattevő számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, ha igen, hány esetben,
- az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek pontosan tesz-e eleget,
- az ajánlattevő 2000. és 2001. évre vonatkozó, a számviteli szabályok szerint az adott cégformára előírt, az ajánlattevő által a cégbíróságra leadott mérlegdokumentumok másolatai.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- az ajánlattevő által a megelőző 3 évben befejezett, 50 M Ft teljes bruttó bekerülési költséget elérő építési beruházás ismertetése:
- a megrendelő, üzemeltető megnevezése,
- a teljesítés helye,
- az ellenszolgáltatás összege,
- az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek és vezetők megnevezése, képzettségük ismertetésével.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az ajánlattevő által bemutatott megelőző 3 évi referenciák teljes bruttó bekerülési költsége nem éri el átlagosan az évi 50 millió forintot,
- az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 évben veszteséget mutat,
- az ajánlattevő nem nevesíti a felelős műszaki vezetőt, illetve a felelős műszaki vezető nem szerepel az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében meghatározott, megfelelő felelős műszaki vezetői névjegyzékben.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az eredményhirdetéstől számított 60 nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 25
- a vállalt jótállási idő mértéke 20
- jólteljesítési biztosíték nagysága 10
- a garanciális biztosíték időtartama 25
- a vállalt késedelmi kötbér mértéke 5
- fizetési határidő a teljesítéstől számítva 15
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső határa 10, mely minden részszempont esetében azonos.
A ponthatárok közti pontszám meghatározásának a módszere az arányosítás, mely minden részszempont esetében azonos.
Az ajánlati ár esetében 1 pontot kap a legmagasabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat, 10 pontot kap a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat.
A többi részszempont esetében 1 pontot kap az előírt minimálisan meghatározásra kerülő értéket tartalmazó ajánlat és 10 pontot kap a maximálisan megadott értéket a legnagyobb mértékben elérő ajánlat.
A köztes ajánlatok pontszáma egyszerű arányosítással kerül kiszámításra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 10. napon 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óra. Helye: azonos az ajánlatok bontásának helyével.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon 10.00 óra. Helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
16. Egyéb információk:
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
- Az ajánlatot zárt, kettős borítékban/csomagban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell beadni, az ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "Ajánlati dokumentáció, Gyomaendrődi Ipari Park útalap és burkolat megvalósítása. A hivatalos felbontásig lezárva kell hagyni."
- Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő nincs a cégbíróságon bejegyezve vagy a bejegyzett tevékenységi kör nem tartalmazza az építőipari tevékenységet.
- Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:
- A melléklet: a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozat a szerződés teljesítésében közreműködők bemutatásával,
- B melléklet: a pénzintézettől származó nyilatkozat,
- C melléklet: a mérlegdokumentumok,
- D melléklet: cégkivonat, változásbejegyzés iránti kérelem,
- E melléklet: aláírási címpéldány(ok),
- F melléklet: a közös ajánlattevők közti megállapodás,
- G melléklet: a Kbt. 46. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatok,
- H melléklet: a Kbt. 46. § (1)-(6) bekezdései szerinti valamennyi igazolások,
- I melléklet: az építési referenciák bemutatása,
- J melléklet: a személyi állomány bemutatása.
- Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerződést kötni.
- A nyertes ajánlattevőtől minimum az ajánlati ár 2%-ának, maximum 4%-ának megfelelő összegű garanciális biztosíték szolgáltatását kérjük, mely biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg kell szolgáltatni és érvényességi idejét minimum 1 év, maximum 5 évre vállalt garanciális időszak vége előtti utólagos műszaki vizsgálat jegyzőkönyvének lezárása időpontjától számított 30 napig kell megjelölni. A nyertes ajánlattevő minimum 1 év, maximum 5 év jótállást köteles vállalni. A garanciális biztosíték visszaszolgáltatásának feltétele a vállalt garanciális időszak vége előtti utólagos műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített garanciális hibák kijavítása. Amennyiben a végszámla benyújtásával egyidejűleg a nyertes ajánlattevő garanciális biztosítékot nem nyújt, a végszámlában meghatározott összeg a garancia.
- Késedelmes teljesítés esetén a megrendelő a szerződés teljesítése vonatkozásában kötbérre tart igényt, amelynek a mértéke minimum 400 000 Ft/nap, maximum 600 000 Ft/nap, maximum az ajánlati ár 10%-áig.
- Az ajánlati felhívásra jelentkező minden saját (az ajánlati felhívásra előállított) dokumentumának utolsó oldalát az 1997. évi CXLIV. törvény 40. § (3) bekezdése szerinti cégszerű aláírással kell ellátni.
- Az ajánlati dokumentáció készítésével és benyújtásával, valamint a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatos minden költséget és kiadást az ajánlatra jelentkezőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető a felmerült költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.
- Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére konzultációt biztosít az ajánlati felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben való megjelenését követő 21. napon 10.00 órától. A konzultáció jegyzőkönyvét az ajánlatkérő székhelyén, Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám alatt lehet megtekinteni.
- Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. június 24.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. június 25.
