Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5242)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/452-252
Fax: 66/523-804
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Telefon: 203-0555
Fax: 203-7607
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Békéscsaba, Erzsébet lakópark I-III. ütem közműépítése.
1. munkarész:
vízcsőépítés:
- NA80 1642 m
- NA25 930 m
szennyvízvezeték:
- NA200 1160 m
- NA150 971 m
csapadékvíz-vezeték:
- 30-as tokos betoncső 1191 m
- 40-es tokos betoncső 192 m
út- és térburkolat:
- aszfaltburkolat 3918 m2
- díszkő burkolat 7284 m2
2. munkarész:
gázvezeték:
- 20-as PE 601 m
- 32-es PE 487 m
- 63-as PE 445 m
- 90-es PE 369 m
- 110-es PE 358 m
elektromos vezeték:
- SZAMKAM 4 × 240 mm2 1850 m
- SZAMKAM 4 × 25 mm2 4200 m
közvilágítás:
- NYY-J 0,6/1 4 × 10 mm2 4560 m
b) A teljesítés helye: Békéscsaba, Tompa utca. Hrsz.: 8912/3.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
d) A részajánlat tételének szempontja: részajánlatot a 3. a) pont szerinti 1. és 2. munkarészre lehet tenni.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
I. ütemben:
- I. ütem gázvezeték és közműépítés szegély- és útépítés betonszintig
részhatáridő 2002. október 15.
Az ajánlatkérő korábbi teljesítést elfogad.
- II-III. ütemhez tartozó gázvezeték építése,
I. ütem aszfalt- és díszkő burkolata 2003. április 30.
II. ütemben:
- II. ütem közműépítése és útépítése betonszintig
részhatáridő 2003. március 31.
Az ajánlatkérő korábbi teljesítést elfogad.
- aszfalt- és díszkő burkolat 2003. május 30.
III. ütemben:
- III. ütem közmű- és útépítése betonszintig
részhatáridő 2003. június 30.
Az ajánlatkérő korábbi teljesítést elfogad.
- aszfalt- és díszkő burkolat 2003. augusztus 31.
Teljes befejezési határidő: 2003. augusztus 31.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., fszt. 10.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció átvehető az ajánlati felhívás közzétételének napján, továbbá az azt követő első naptól számított 15. napot követő első munkanapig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 60 000 Ft + áfa összegnek a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11733003-15345008 számú számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti vagy másolati példányának bemutatása ellenében vehető át 9.00-11.00 óra között az 5. a) pontban megadott címen. A befizetési okmányon fel kell tüntetni: "Békéscsaba Erzsébet lakópark I-III. ütem közműépítése". A dokumentációt az ajánlatkérő lemezen is átadja. A dokumentáció és annak ellenértéke a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt esetekben jár vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanap 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., fszt. 10.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., fszt. 10.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető a 8. a) pontban meghatározott összegnek a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11733003-15345008 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással vagy postai átutalási megbízáson való készpénzbefizetéssel. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként a "Békéscsaba Erzsébet lakópark I-III. ütem közműépítése" címet kell feltüntetni. A bankgaranciának az eredményhirdetés időpontját követő 60. napig érvényesnek kell lennie. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza az ajánlati biztosíték ajánlattételi határidőig való befizetésének tényét tanúsító dokumentumot: a bankgarancia-szerződést, illetőleg a banki terhelési értesítő vagy a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének másolati példányát.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez előleget nem biztosít. Kivitelező 2 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be. Ajánlatkérő a számla összegének átutalásos rendszerben történő kifizetését a számla műszaki ellenőr általi igazolásától számított 45 napon belül teljesíti.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt csatolnia kell az alábbiakat:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására:
- 30 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi pénzügyi intézettől, melynél az ajánlattevőnek bankszámlája van, az alábbi tartalommal:
- mióta vezetik a folyószámlát,
- hogyan ítélik meg pénzügyi helyzetét, hitel- és fizetőképességét,
- a folyószámlán 1 éven belül sorban állás volt-e, fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont],
- az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégbíróságnál letétbe helyezett - cégbírósági bélyegző lenyomatával ellátott - 2001. évi mérlegbeszámolóját másolatban [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
- az ajánlatnak tartalmaznia kell az előző 3 (1999, 2000, 2001) naptári év forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról (út- és közműépítési munkák) szóló nyilatkozatot [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
Műszaki alkalmasság igazolására:
- az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző 3 (1999, 2000, 2001) naptári évi, a jelen beszerzés tárgyával azonos összetettségű út- és közműépítési munkák referenciáinak ismertetése, a szerződést kötő másik fél megnevezésével, címének, telefonszámának, a szerződés összegének meghatározásával [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont],
- a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség ismertetése, amelyet a megvalósítás során igénybe venni kívánnak [Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pont],
- azoknak a szakembereknek a bemutatása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős személyekre, szakmai képzettségükre [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont],
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- nem rendelkezik 1999., 2000., 2001. évben a beszerzés tárgyához hasonló összetettségű (legalább 1 db, minimum 100 M Ft + áfa értékű) referenciával,
- út- és közműépítési munkáinak éves forgalma nem éri el mind a 3 évben a nettó 300 M Ft értéket,
- fizetési kötelezettségeinek 2001. év során 2 vagy többszöri alkalommal történő elmulasztása, tartós fizetésképtelenség,
- a saját tőkéje alacsonyabb a jegyzett tőkénél,
- nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt legalább 1 fő saját állományú, főfoglalkozású, felsőfokú végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező vezető beosztású személlyel,
- minőségbiztosítási rendszer és tanúsítvány hiánya.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik, és az eredményhirdetés időpontjától számított 60. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 7
- az ajánlattevő által készített ütemtervvel megalapozott, a 2002. október 15., a 2003. március 31. és a 2003. június 30-a előtti teljesítési részhatáridőnél korábbi részhatáridő vállalása 2
- a minimum 36 hónapos, de 60 hónapot meg nem haladó jótállási időtartam vállalásának mértéke 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
Minden részszempont esetében a legkedvezőbb érték kapja a maximális 10 pontot, a többi pontszám meghatározása a legkedvezőbb értékhez hasonlítva, arányosítással történik.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 28. napon 11.00 óra, a 7. b) pontban megjelölt helyen. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon.
Az eredményhirdetésre az ajánlatkérő ezúton hívja meg az ajánlattevőket.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő első naptól számított 15. napot követő első munkanapon.
16. Egyéb információk:
16.1. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
16.2. Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, lapszámozással, oldalanként szignálva és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti és 2, az eredetivel megegyező másolat) példányban kell benyújtani. Az ajánlati példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolat". Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó.
Az ajánlat lezárt csomagolását a következő címzéssel kell ellátni: "Ajánlat a Békéscsaba Erzsébet lakópark I-III. ütem közműépítésére" és "Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel". A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
16.3. Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést [Kbt. 59. § (1) bekezdés].
16.4. A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
16.5. Az ajánlatkérési dokumentációt átvevők dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket az ajánlatok beadási határidejét megelőző 10. napig tehetik fel írásban a lebonyolítónak (UTIBER Közúti Beruházó Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. Telefon: 203-0555, fax: 203-7607). Telefonon történő érdeklődést az ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A lebonyolító a feltett kérdésekre a válaszokat valamennyi ajánlattevőnek írásban, a beadási határidő előtti 6. napon megküldi. A kérdés-válaszokat az ajánlattevőknek mellékelniük kell az ajánlatukhoz.
16.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 46. § (1), (2), valamint a (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott hatósági igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 46. § (3) bekezdése alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által nyilvántartott helyi iparűzési adó befizetéséről szóló igazolását, mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan.
16.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy hitelesített másolati példányát, mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos megbízás,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegző-lenyomattal ellátott példánya.
A cégkivonatban a beszerzés tárgyára feljogosító tevékenységi körnek szerepelnie kell.
16.8. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti azt az ajánlattevőt, aki a cégkivonatban szereplő tevékenységi köre alapján a szerződés teljesítésére nem jogosult.
16.9. Ajánlatkérő 1 ízben az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a Kbt. 44. és 46. §-ai szerinti igazolás vagy nyilatkozat utólagos csatolására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására [Kbt. 43. § (4) bekezdés]. A hiánypótlásról és annak határidejéről az ajánlatkérő a bontást követően egyidejűleg, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt.
16.10. A nyertes ajánlattevőnek felelősségbiztosítást kell kötni a munkára a dokumentációban előírtaknak megfelelően. A felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlatnak tartalmaznia kell.
16.11. A nyertes ajánlattevőnek teljesítési és jótállási bankgaranciát kell nyújtania az ajánlatkérési dokumentációban rögzítetteknek megfelelően, a banki szándéknyilatkozatokat az ajánlatnak tartalmaznia kell.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: Közbeszerzési Értesítő VIII. évfolyam 16. szám, 2002. április 17. K. É. - 2886/2002.
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. június 27.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. június 27.
