Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6196)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: 76/483-683/2186
Fax: 76/481-177
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés építési munkára.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel víziközmű-tárusulat útján megvalósuló közműépítések (víz, szennyvíz):
- ivóvízvezeték 24 000 fm,
- szennyvízcsatorna 1100 fm.
b) A teljesítés helye: Kecskemét.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. november 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., I. em. 36. Telefon: 76/483-683/2186.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az azt követő első naptól számított 15. napig vehető át munkanapokon 8.000 12.00 óra között az 5. a) pontban megjelölt helyen. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy előzetesen a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., I. em. 36. számú szobájában átvett átutalási csekken a dokumentáció díját 150 000 Ft + áfa összeget befizessen, és a csekk befizetést igazoló szelvényét bemutassa. A dokumentáció ajánlatkérőtől való megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenése napját követő első naptól számított 26. napot követő első munkanap 9.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., I. em. 36.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., I. em. 36.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az ajánlatadást 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint ajánlati biztosíték adásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték fizetése az ajánlatkérő számlájára történő átutalással vagy bankgarancia nyújtásával történhet. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett 11732002-15337544 számú számlájára kell átutalni, számlára történő befizetés esetén az átutalás banki igazolása csatolandó az ajánlatban. Bankgarancia esetén a bankgarancia kedvezményezettje az ajánlatkérő kell hogy legyen, a bankgaranciának az ajánlattételi határidőtől az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték a vállalkozási szerződés aláírását követően a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, ezen kikötést a bankgaranciának tartalmaznia kell. A bankgarancia az ajánlatban eredeti példányban csatolandó. Az ajánlati biztosíték megfizetése, illetve a fenti feltételeknek megfelelő bankgarancia csatolása az ajánlatnyújtás feltétele.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: ajánlatkérő előleget nem folyósít. A munka ellenértékének megfelelő pénzügyi fedezet kiíró rendelkezésére áll. Az igazolt számla kifizetése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A végszámla összege a bruttó vállalási ár 15%-ánál kevesebb nem lehet.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, azonban közös ajánlattevők esetén a vállalkozási szerződést vállalkozói oldalról a közös ajánlatot benyújtó társaságoknak alá kell írniuk, egymásért - a szerződés keretén belül - egyetemleges felelősség vállalásával.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Az ajánlatnak igazolnia kell pénzügyi-gazdasági és műszaki alkalmasságát az alábbiakkal:
- valamennyi számlavezető pénzintézettől 30 napnál nem régebbi keltű eredeti, pénzintézeti nyilatkozat, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- az elmúlt 1 év alatt volt-e számláján sorban állás, számláján a forgalom rendszeres-e,
- nyilatkozat az ajánlattevő pénzügyi helyzetéről, hitel- és fizetőképességéről,
- 1999., 2000., 2001. évi beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék,
- előző 3 évi teljes forgalmáról szóló nyilatkozat,
- az előző 3 év (1999., 2000., 2001.) jelentősebb közműépítési munkáinak ismertetésével és azokról eredeti megrendelői igazolás csatolásával (a munkavégzés időtartama, a megrendelő neve és címe, az ellenszolgáltatás összege, az információt nyújtó személy neve és telefonszáma megjelölésével. A megrendelői igazolást minden bemutatott referenciánál külön-külön kell teljesíteni),
- műszaki-technikai felszereltség bemutatása,
- azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha pénzintézeti nyilatkozatok alapján számláin az elmúlt 1 évben sorban állás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek nem tesz pontosan eleget,
- 1999., 2000., 2001. évek mérlegének bármelyike negatív eredményt mutat,
- 1999., 2000., 2001. évek bármelyikében a nettó árbevétel nem éri el a 300 millió forintot,
- az elmúlt 3 évben (1999., 2000., 2001.) nem volt legalább 3, egyenként nettó 150 millió forintot meghaladó megrendelő által igazolt közműépítési referenciamunkája,
- nem rendelkezik a kivitelezéshez szükséges műszaki-technikai felszereltséggel (a kivitelezéshez szükséges gépek: szállító jármű, gumikerekes forgó kotrógép mélyépítő szerelékkel, dúckeret, kézi tömörítő vibrohenger),
- ha nem foglalkoztat legalább 2 fő saját állományú, főfoglalkozású, szakirányú (vízgazdálkodással vagy vízépítéssel kapcsolatos) felsőfokú végzettségű [51/2000. (VII. 9.) FVM GM KöViM együttes rendelet alapján] megfelelő képesítéssel és felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett irányításra alkalmas személyt,
- nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetési időpontot követő 60 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a benyújtott és az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- vállalási ár (Ft) 45
- késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) 35
- benyújtandó részszámla, illetve számla száma (db) 16
- helyi munkaerő foglalkoztatása (%) 4
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1 10.
Az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemek elbírálásának módszere: a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámolásra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 5. munkanap 10.00 óra. Helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., I. em. 36.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetésének napját követő naptól számított 8. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat 7 példányban (1 eredeti, 6 másolat), zárt, sérülésmentes borítékban, az oldalakat sorszámozva, minden oldalt szignálva, a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírva kell eljuttatni. A borítékra a következő szöveget kell ráírni: "Víziközművek."
- Az ajánlati dokumentáció elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni.
- Az ajánlattevők nyilatkozzanak, kívánnak-e a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozókat.
- Az ajánlattevőre és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozóra vonatkozóan az ajánlatban benyújtandók még:
- a Kbt. 46. § (3) (6) bekezdései szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások,
- 30 napnál nem régebbi keltű eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat, ha változásbejegyzés van folyamatban, az arról szóló, a cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott, benyújtott anyag is. Érvénytelen az ajánlat, ha a csatolt cégkivonat alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó a közbeszerzés tárgyát képező munkálatok végzésére nem jogosult,
- aláírási címpéldány(ok) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített).
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, melyek a számlavezető pénzintézetei.
- Ajánlattevők csatolják ajánlatukhoz a felelős műszaki vezető, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe történő felvételének igazolását.
- Az ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, hogy nyertessége esetén a Kbt. 74. § (3) bekezdés szerinti felelősségbiztosítási szerződést köt a vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg.
- A saját teljesítés aránya nem lehet kevesebb a szerződéses összeg 50%-ánál.
- Az ajánlatkérő a 43. § (4) (6) bekezdései szerinti eljárást nem alkalmazza.
- Az ajánlatokra vonatkozó további formai és tartalmi követelményeket, feltételeket az ajánlati felhívással összhangban az ajánlati dokumentáció határozza meg.
- Az ajánlattevőnek, a gazdasági, műszaki alkalmassági követelményeknek (10% feletti alvállalkozó nélkül) külön kell megfelelniük. A szerződés teljesítésébe 10%-ot meghaladóan bevonni kívánt alvállalkozónak az alkalmassági feltételek közül a pénzintézeti nyilatkozatban foglaltakra és a minőségbiztosítási tanúsítvány meglétére vonatkozóan kell megfelelniük.
- A késedelmi kötbér minimális mértéke 50 000 Ft/nap.
- A kötbér felső határa a szerződéses összeg 20%-a.
- Ajánlattevő szerződéstervezetet köteles csatolni ajánlatába.
- Az ajánlati felhívás részét képezik a Kbt. 59. § (2) (5) bekezdéseiben foglaltak.
- Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: Közbeszerzési Értesítő 2002. február 6. (0680/2002).
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. július 17.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. július 17.
