Tárnok Nagyközség Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6464)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Tárnok Nagyközség Önkormányzata
2461 Tárnok, Dózsa György út 150.
Telefon: 23/387-019
Fax: 23/387-108
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 4. I. em. 2.
Telefon: 302-7737
Fax: 332-6004
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: út és járdarekonstrukciós munkák Tárnok nagyközség területén, a műszaki dokumentációban megadott különböző helyszíneken, tartalommal és minőségben.
Az elvégzendő munkák főbb munkanemei a következők:
- megrongált útalapok, utak és szegélyek bontása, útpálya-letakarítás,
- útpálya profilba hozása, kiegyenlítése, gréderezése, szükség szerinti zúzottkő-pótlás, illetve -terítés,
- szegélyépítés, aszfaltburkolatú út és járda építése teljes szerkezettel, öntöttaszfalt-burkolat építése,
- közműaknák szintbe helyezése, fedlapok pótlása,
- útburkolati jelek felfestése,
- padka készítése, tereprendezés, helyreállítás.
Az egyes építési munkanemek szerinti főbb mennyiségi adatok (a részletes adatokat a műszaki dokumentáció rögzíti):
- útpálya-letakarítás 5 100 m2
- útpálya profilba hozása, gréderezése átlag 10 cm
zúzottkő-pótlással 6 400 m2
- meglévő makadám útpálya profilba hozása, gréderezése szükség szerinti, foltokban történő kátyúzással, zúzottkő-pótlással 34 600 m2
- aszfalt, öntött aszfalt felületű burkolat építése 11 400 m2
- szegély készítése 500 fm
- padka készítése 50 cm szélességben 6 500 fm
b) A teljesítés helye: Tárnok nagyközség közigazgatási területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. november 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. I. em. 2.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció megvásárolható az ajánlati felhívás közzététele napjától kezdődően naponta 9.00 12.00 óra között az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 5. a) pontban meghatározott címén a közzétételt követő első naptól számított 20. napig. Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlatkérő a dokumentációt 100 000 Ft + áfa összegért bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 10103173-43374700-00000002 számú számlájára kell átutalni vagy a fenti számlára befizetni. A dokumentáció írásos igénylését az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 5. a) pontban megjelölt címén kell személyesen leadni vagy faxon elküldeni (fax: 332-6004). Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő cég megnevezését, székhelyét, számlakiállítási címét, postacímét és a dokumentáció megfizetését igazoló okmányt. A dokumentációt személyesen felvenni (illetve az igénylést leadni) munkanapokon 9.00-től 12.00 óráig lehet.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenését követő első naptól számított 41. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt a napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Tárnok Nagyközség Önkormányzata, 2461 Tárnok, Dózsa György út 150., titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzata, 2461 Tárnok, Dózsa György út 150., tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig "Útépítés-Tárnok 2002" megjelöléssel, az ajánlatkérő OTP Bank Rt. Érdi Fiókjánál vezetett 11742111-15390149 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 41. § (2) bekezdésének megfelelően bankgaranciával is teljesíthető.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a teljesítést igazoló jegyzőkönyvvel együtt benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. Az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott teljesítési szakaszonként 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- az 1999., 2000. és 2001. évi mérleg és eredménykimutatás csatolása,
- 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat - az ajánlattevő fizetőképességéről, valamennyi olyan pénzintézettől, ahol az ajánlattevő számláját vezetik - arról, hogy:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti-e,
- volt-e számláján sorban állás, ha igen, mikor,
- az ajánlattevő nyilatkozata az előző 3 év teljes kivitelezési forgalmáról, külön kiemelve az útépítési és járdaépítési tevékenység árbevételét.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- az előző 3 év tevékenységéből kiemelt - elsősorban önkormányzati és hasonló nagyságrendű - út- vagy járdaépítésre vonatkozó referenciamunkák felsorolása beruházásonként az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje,
- a megrendelő neve, telefonszáma,
- az ellenszolgáltatás nettó összege, a beruházás saját árbevétele,
- a megépített út, járda főbb mennyiségi paramétereinek ismertetése, a kivitelezés időtartama,
- az ajánlattevő részvételi aránya a projektben, alvállalkozás esetén a fővállalkozó megnevezése,
- a befejezett beruházás minőségi tulajdonságai, szavatossági igények felmerülése a megrendelő részéről,
- referencianyilatkozatok csatolása,
- az ajánlattevő - jelen építési feladat ellátáshoz szükséges - műszaki-technikai felszereltségének, gépparkjának pontos ismertetése (kitérve a géptípus, teljesítmény, gyártási év, darabszám adataira),
- azoknak a szakembereknek, vezetőknek, projektvezetőnek név szerinti bemutatása, iskolai szakmai végzettségük, valamint szakmai gyakorlatuk éveinek feltüntetése, akiket az ajánlattevő a teljesítésbe be kíván vonni,
- az ajánlattevő tevékenysége során alkalmazott minőségbiztosítási rendszer ismertetése, a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre a Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontja szerint.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az ajánlattevő nem rendelkezik az utóbbi 3 évben teljesített út- vagy járdaépítésre vonatkozó referenciamunkával, vagy az ilyen munkái bármely részterületének ellenőrzése során az ajánlatkérő dokumentált negatív visszajelzést kapott,
- a projektvezetőként megjelölt szakember nem rendelkezik szakirányú mélyépítési felsőfokú végzettséggel és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal,
- az ajánlattevő nem rendelkezik a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges műszaki-technikai felszereltséggel (útépítő géplánc, földmunkagép),
- az ajánlattevő nem rendelkezik a közbeszerzés megvalósításához szükséges minőségbiztosítási rendszerrel,
- üzleti eredménye az elmúlt 3 év átlagában negatív,
- ha saját tőkéje bármelyik évben kisebb a jegyzett tőkénél,
- ha az előző 3 év út- és járdaépítési munkáinak ellenértéke összességében nem éri el a nettó 300 millió forintot.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődően az eredményhirdetést követő hatvan nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 50
- a szerződés feltételei
- teljesítési határidő (nap) 15
- késedelmi kötbér (Ft/nap) 15
- jótállás időtartama (hónap) 5
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1 10 pont, két tizedes pontossággal.
Az alkalmazott módszer: a részszempontonként legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontszámot kapja, az azt követő ajánlatok pontszáma az arányosság elve alapján kerül kiszámításra.
Az ajánlatkérő a napi 200 000 forintnál magasabb késedelmi kötbér vállalását nem értékeli kedvezőbben.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő 8. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 8. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása.
- A dokumentációval kapcsolatos kérdéseket az ajánlattevők - az ajánlatkérő nevében eljárón keresztül - az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig tehetik fel az ajánlatkérőnek. Az ajánlatkérő - szintén a nevében eljárón keresztül - a választ valamennyi ajánlattevőnek együttesen adja meg, ugyancsak írásban, az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig.
- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőző 14. napon konzultációt tart, amennyiben azt bármelyik ajánlattevő írásban kéri. A konzultációra minden ajánlattevő meghívásra kerül, de az azon való részvétel nem feltétele az ajánlatadásnak. A konzultáció jegyzőkönyvét valamennyi ajánlattevő megkapja legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig.
- Az építési helyszínek nyitottak, bármikor megtekinthetőek.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő minden egyes számlavezető pénzintézettől csatoljon nyilatkozat, és nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában szereplő és nyilatkozatot adó pénzintézeten kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők mutassák be önmagukat (cégbemutatás) néhány oldal terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk tekintetében.
- Az ajánlatkérő előírja a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozók ismertetését és a Kbt. 46. § (4) (6) bekezdések szerinti nyilatkozatok megtételét és hatósági igazolások csatolását az ajánlattevő, illetve ezen személyek részéről.
- Az ajánlatkérő a helyi adóigazolás - Kbt. 46. § (3) bekezdés - csatolását is előírja mind az ajánlattevők, mind a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók részéről.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki:
- üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el,
- korábbi - 5 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Az ajánlattevők csatoljanak ajánlatukhoz szerződéstervezetet.
- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerzősét. Amennyiben a nyertes visszalép, az ajánlattevő az eredményhirdetéskor második helyre sorolt ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben van második helyezett.
- Az ajánlati felhívás részét képezi a Kbt. 59. § (2) (5) bekezdése.
- Az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, amelyben az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonattal nem igazolja, hogy vállalkozásának tevékenységi köre a beszerzés tárgya szerinti munkára kiterjed. Ugyancsak érvénytelennek tekinti az ajánlatkérő azt az ajánlatot, amely nem felel meg a dokumentációban részletezett feltételeknek.
- Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.
- Az ajánlatokat zárt borítékban "Útépítés-Tárnok 2002" megjelöléssel, három példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat első lapja "Ajánlattételi lap" legyen, amely kizárólag az alábbi információkat tartalmazza: az ajánlattevő neve, székhelye, vállalási ár, teljesítési határidő. Az "Ajánlattételi lap"-ot cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlat lapjait a cégszerű aláírásra jogosult(ak) szignójával ellátva, összefűzve, folyamatosan sorszámozva, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozattal kell vállalnia, hogy nyertessége esetén az eredményhirdetést követően, de a szerződéskötést megelőzően felelősségbiztosítási szerződést köt. A felelősségbiztosításra vonatkozóan megkötött szerződést a szerződéskötéskor köteles bemutatni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. július 23.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. július 23.
