Baranya Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6349)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Baranya Megyei Bíróság
7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Telefon: 72/503-587
Fax: 72/210-768
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
KI-BÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10-12.
Telefon: 66/452-452
Fax: 66/540-950
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Ítélőtábla épületének részleges felújítása. A meglévő épület 11 szintes, szintenként 58,20 × 12,60 m befoglaló mérettel. Ebből a legfelső szint (VIII. emelet) teljes körű felújítására kerül sor.
b) A teljesítés helye: 7623 Pécs II., Rákóczi út 34.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. december 31.
Az ajánlatkérő előteljesítést is elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Baranya Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 7623 Pécs II., Rákóczi út 34.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény közzétételének napján és az ezt követő első naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 9.00-14.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattételi dokumentáció az 5. a) pont szerinti helyen személyesen vehető át 80 000 Ft + áfa összegű árának helyszínen, ajánlatkérő pénztárába történő befizetésével egyidejűleg.
Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A megvásárolt dokumentáció át nem ruházható. A dokumentáció árát az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt esetekben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 13.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 13.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Baranya Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 7623 Pécs II., Rákóczi út 34., VI. em. 601.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az OIT hivatalának és a lebonyolító KI-BÓ Bt. képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Baranya Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 7623 Pécs II., Rákóczi út 34., V. em. 501.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet. A munka ellenértékét ajánlatkérő a szerződéses öszszeg 90%-os mértékéig benyújtható részszámlák esetében teljesítésigazolással, a végszámla esetében pedig műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kiegészített számla átvételét követően, 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságot mind ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan igazolni kell:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
- ajánlattevő 16. pont szerinti nyilatkozatában szereplő valamennyi pénzintézettől származó 30 napnál nem régebbi keltezésű pénzintézeti nyilatkozat, amelyből egyértelműen kiderül, hogy:
- mettől meddig vezette, vagy mióta vezeti a vállalkozás számláját,
- a bankszámlán rendszeres forgalmat bonyolítanak-e le,
- a számlán sorban állás volt-e, ha igen, melyik évben, hányszor,
- a pénzintézet milyennek minősíti a vállalkozás pénzügyi helyzetét és fizetőképességét. A minősítés lehet: "megfelelő" vagy "nem megfelelő",
- belföldi mérlegbeszámolóra kötelezettek 2000., 2001. évi könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves beszámolója [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat éves bontásban a megelőző 3 év (1999, 2000, 2001) teljes forgalmáról és ugyanezen időszaknak a közbeszerzés tárgyának forgalmáról.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- kizárólag az előző 5 év legjelentősebb építési munkáinak referenciajegyzéke, ezen belül kiemelve a működő közintézményben, vagy irodaházban végzett befejezett, építési, felújítási munkákat, ezek referenciaigazolásával együtt, az alábbiak szerinti tartalommal:
- a munka helye, megnevezése és műszaki tartalmának rövid leírása,
- a kezdés és befejezés időpontjának éve,
- fővállalkozásban, illetve generál- vagy alvállalkozóként végezte,
- a megjelölt munka teljes értéke, és abból a saját teljesítés aránya,
- az építtető (beruházó, megrendelő) és a későbbi üzemeltető megnevezése,
- az építtetői és üzemeltetői részről legalább 1-1 fő referenciát igazoló személy nevének és telefonszámának megadása,
- azoknak a vezetőknek és szakembereknek a megnevezése, végzettségük igazolása diplomamásolattal és szakirányú ismertetésével, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a becsatolt számlavezető pénzintézeti nyilatkozat bármelyike szerint ajánlattevő (alvállalkozó) számláján összességében egynél több sorban állás volt, vagy pénzügyi helyzete és fizetőképessége "nem megfelelő" minősítésű,
- ajánlattevő (alvállalkozó) adózás előtti eredménye a megelőző 2 év bármelyikében (2000, 2001 évben) negatív (veszteséges) volt,
- ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttes éves forgalma a megelőző 3 év bármelyikében nem érte el a 200 M Ft-ot, és ezen belül az építési, felújítási munkák éves forgalma a megelőző 3 év bármelyikében kevesebb, mint 100 M Ft,
- ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók egyikének sincs az elmúlt 5 évben legalább 2 db befejezett, működő közintézményben vagy irodaházban végzett és pozitív referenciaigazolással igazolt, építési, felújítási referenciája,
- ajánlattevő (alvállalkozó) által megnevezett, kivitelezésért felelős személyek nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakáganként (magasépítés, épületgépészet, elektromos) legalább 1-1 fő mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséghez kötött felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 60
- a vállalt előteljesítés mértéke 25
- vállalt késedelmi kötbér mértéke 15
Valamennyi részszempont pontozásos értékelése arányosítással történik, vagyis az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális 100 pontot, és a további tartalmi elemek pontszáma ettől számítva arányosítottan kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
- ajánlati ár: a legalacsonyabb ajánlati ár pontszáma 100 pont, a többi ajánlati ár pontszáma: (legalacsonyabb ajánlati ár/vizsgált ajánlati ár) × 100 pont
- a vállalt előteljesítés mértéke: a legtöbb (napokban kifejezett) előteljesítés pontszáma 100 pont, a többi előteljesítés pontszáma: (vizsgált előteljesítés mértéke/legmagasabb előteljesítés mértéke) × 100 pont
- vállalt késedelmi kötbér mértéke: a legmagasabb összegű késedelmi kötbér pontszáma 100 pont, a többi vállalt késedelmi kötbér pontszáma: (vállalt késedelmi kötbér/legmagasabb összegű késedelmi kötbér) × 100 pont.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 6. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 13.00 óra. Helye a 6. b) pontban megjelölt címen.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 8. napon.
16. Egyéb információk:
- A sikeres ajánlattétel biztosítéka érdekében - az ajánlattételi dokumentációt megvásárlók részére - ajánlatkérő a hirdetmény megjelenésének napját követő első naptól számított 19. napon, 11.00 órakor helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyszínén. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon. Az erről készült emlékeztetőt minden ajánlattevőnek faxon megküldi.
- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak csatolni kell a Kbt. 46. § (3)-(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatot és hatósági igazolást.
- Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nyilatkozata arról, hogy a hirdetmény megjelenésekor és a megelőző 2 évben (2000, 2001) melyek voltak a számlavezető pénzintézetei.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 30 napnál nem régebbi, alábbi cégokmányainak eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
- cégkivonatot és amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, a bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányát, az ajánlatban szereplő aláírások jogosultságának igazolására.
- Amennyiben a csatolt cégkivonatból megállapítható, hogy az ajánlattevő vagy az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultsággal, úgy a részvételi jelentkezés a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik. Ezzel kapcsolatos nyilatkozatát az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell. A nyilatkozat hiányában az értékelésnél az ajánlatkérő az előnyben részesítést nem vizsgálja.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)-c) pontjai, továbbá a 62. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
- Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumok másolatát.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a Kkvt. szerint milyen a minősítése.
- Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti, 3 másolat), az "eredeti" példány megjelölésével kell benyújtani. A borítékon a közbeszerzés tárgyát és az ajánlattevőt fel kell tüntetni.
- Az ajánlatok eredeti példányát a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalanként folyamatos sorszámozással és az arra felhatalmazott személy - feketétől eltérő színű - szignójával ellátva kell elkészíteni. A másolati példányok kizárólag az eredetiről készült fekete-fehér másolással készülhetnek.
- Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdése szerint hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. július 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. július 19.
