Békés Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6552)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Békés Megyei Bíróság
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
Telefon/fax: 66/463-037
ajánlatkérő nevében eljár:
KI-BÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10 12.
Telefon: 66/452-452
Fax: 66/540-950
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Békés Megyei Bíróság cégbírósága és a Gyulai Munkaügyi Bíróság részére új, összesen 1445 m2 hasznos alapterületű, hagyományos szerkezetű, három épületből álló épületegyüttes felépítése az alábbiak szerint:
- "A" épület (földszint, 1 emelet és tetőtér) 498 m2 hasznos alapterülettel,
- "B" épület (földszint, 2 emelet és tetőtér) 850 m2 hasznos alapterülettel,
- "C" épület (földszint) 97 m2 hasznos alapterülettel, valamint az építési telken meglevő, 1540 légköbméteres, részben alápincézett, földszintes lakóépület elbontása.
b) A teljesítés helye: 5700 Gyula, Kossuth tér 9.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. április 30. Ajánlatkérő előteljesítést is elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény közzétételének napján és az ezt követő első naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00 14.00 óra között. Amennyiben a 15. nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 9.00 14.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattételi dokumentáció az 5. a) pont szerinti helyen személyesen vehető át 120 000 Ft + áfa, összesen 150 000 Ft befizetésével a helyszínen, ajánlatkérő pénztárába történő befizetésével egyidejűleg. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A megvásárolt dokumentáció át nem ruházható. A dokumentáció árát az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 11.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. fszt. 1 45.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az OIT hivatala és a lebonyolító KI-BÓ Bt. képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Békés Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 5700 Gyula, Béke sugárút 38., fszt. 1 45.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: ajánlatkérő 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint ajánlati biztosítékot kér.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő 10026005-01483082-21000005 számú számlájára történő átutalással vagy készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával teljesíthető. Banki átutalás esetén a biztosíték összegének ajánlatkérő bankszámlájára - legkésőbb a beadást megelőző utolsó banki munkanapon - jóváírásra kell kerüljön. A biztosíték összegének ajánlatkérő bankszámlájára megtörtént átutalásáról szóló banki igazolást vagy a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattevő az ajánlatában köteles dokumentálni. Ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet. A munka ellenértékét ajánlatkérő a szerződéses összeg 75%-os mértékéig benyújtható részszámlák esetében teljesítésigazolással, a végszámla esetében pedig műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kiegészített számla átvételét követően, 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági és műszaki alkalmasságát mind ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan igazolni kell:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása:
- ajánlatkérő 16. pont szerinti nyilatkozatában szereplő valamennyi pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi keltezésű pénzintézeti nyilatkozat, amelyből egyértelműen kiderül:
- mettől meddig vezette vagy mióta vezeti a vállalkozás számláját,
- a bankszámlán rendszeres forgalmat bonyolítanak-e le,
- a számlán volt-e sorban állás, ha igen, melyik évben, hányszor,
- a pénzintézet milyennek minősíti a vállalkozás pénzügyi helyzetét és fizetőképességét (a minősítés lehet "megfelelő" vagy "nem megfelelő",
- belföldi mérlegbeszámolóra kötelezettek 2000. és 2001. évi könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves beszámolója [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat éves bontásban a megelőző 3 év (1999., 2000., 2001.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszaknak a közbeszerzés tárgyának forgalmáról.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- kizárólag az előző 5 év legjelentősebb építési munkáinak referenciajegyzéke, ezen belül kiemelve a közintézmények és irodaházak befejezett építési munkáit, azok referenciaigazolásával együtt, az alábbiak szerinti tartalommal:
- a munka helye, megnevezése és műszaki tartalmának rövid leírása,
- a kezdés és befejezés időpontjának éve,
- fővállalkozásban, illetve generál- vagy alvállalkozóként végezte,
- a megjelölt munka teljes értéke és abból a saját teljesítés aránya,
- az építtető (beruházó, megrendelő) és a későbbi üzemeltető megnevezése,
- az építtetői és üzemeltetői részéről legalább 1-1 fő referenciát igazoló személy nevének és telefonszámának megadása,
- azoknak a vezetőknek és szakembereknek a megnevezése, végzettségük igazolása diplomamásolattal és szakirányú gyakorlatuk ismertetésével, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont],
- ajánlattevő bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerének tanúsításával [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a csatolt számlavezető pénzintézeti nyilatkozat bármelyike szerint ajánlattevő (alvállalkozó) számláján összességében egynél több sorban állás volt vagy pénzügyi helyzete és fizetőképessége "nem megfelelő" minősítésű,
- ajánlattevő (alvállalkozó) adózás előtti eredménye a megelőző 2 év bármelyikében (2000., 2001.) negatív (veszteséges) volt,
- ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának együttes éves forgalma a megelőző 3 év bármelyikében nem érte el a 300 millió forintot, és ezen belül az építési munkák éves forgalma a megelőző 3 év bármelyikében kevesebb mint 250 millió forint,
- ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k) egyikének sincs az elmúlt 5 évben legalább 1, minimum 100 millió forint bekerülési költségű befejezett és pozitív referenciaigazolással igazolt, közintézmény- vagy irodaház-építési vagy -felújítási referenciája,
- ajánlattevő (alvállalkozó) által megnevezett, kivitelezésért felelős személyek nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakáganként (magasépítés, épületgépészet, elektromos) legalább 1-1 fő mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséghez kötött felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
- ajánlattevő (alvállalkozó) nem rendelkezik - a közbeszerzés tárgyát teljeskörűen magába foglaló - minőségbiztosítási rendszerrel, és azt nem tudja igazolni bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító cég által kiállított érvényes okirat másolatával.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik és az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 70
- vállalt késedelmi kötbér mértéke 20
- a vállalt előteljesítés mértéke 10
Valamennyi részszempont pontozásos értékelése arányosítással történik, vagyis az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális 100 pontot, és a további tartalmi elemek pontszámai ettől számítva arányosítottan kerülnek kiosztásra, az alábbiak szerint:
- ajánlati ár: a legalacsonyabb ajánlati ár pontszáma 100 pont, a többi ajánlati ár pontszáma: (legalacsonyabb ajánlati ár/vizsgált ajánlati ár) × 100 pont,
- vállalt késedelmi kötbér mértéke: a legmagasabb összegű késedelmi kötbér pontszáma 100 pont, a többi vállalt késedelmi kötbér pontszáma: (vállalt késedelmi kötbér/legmagasabb összegű késedelmi kötbér) × 100 pont,
- a vállalt előteljesítés mértéke: a legtöbb (napokban kifejezett) előteljesítés pontszáma 100 pont, a többi előteljesítés pontszáma: (vizsgált előteljesítés mértéke/legmagasabb előteljesítés mértéke) × 100 pont.
A részszempontok szerinti pontszámok alsó határát az ajánlatkérő számára legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb tartalmi elemek hányadosa határozza meg.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 21. nap, amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra, a 6. b) pontban megjelölt helyen.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő naptól számított 8. napon.
16. Egyéb információk:
- A sikeres ajánlattétel biztosítása érdekében - az ajánlattételi dokumentációt megvásárlók részére - ajánlatkérő a hirdetmény megjelenésének napját követő első naptól számított 20. napon - amennyiben ez nem munkanap, az ezt követő első munkanapon - 11.00 órakor helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyszínén. Az erről készült emlékeztetőt minden ajánlattevőnek telefaxon megküldi.
- Az ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k)nak csatolni kell a Kbt. 46. § (3) (6) bekezdései szerinti valamennyi hatósági igazolást és nyilatkozatot.
- Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nyilatkozata arról, hogy a hirdetmény megjelenésekor és a megelőző 2 (2000., 2001.) évben melyek voltak a számlavezető pénzintézetei.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 30 napnál nem régebbi, alábbi cégokmányainak eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
- cégkivonatot és amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, a bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányát az ajánlatban szereplő aláírások jogosultságának igazolására.
- Amennyiben a csatolt cégkivonatból megállapítható, hogy az ajánlattevő vagy az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozó nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultsággal, úgy a részvételi jelentkezés a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül.
- A Kbt. 59. § (2) (5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik. Ezzel kapcsolatos nyilatkozatát az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell. A nyilatkozat hiányában az értékelésnél az ajánlatkérő az előnyben részesítést nem vizsgálja.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) c) pontjai, továbbá a 62. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
- Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumok másolatát.
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a Kkvt. szerint milyen a minősítése.
- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolat példányban, az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani. A borítékon a közbeszerzés tárgyát és az ajánlattevőt fel kell tüntetni.
- Az ajánlatok "eredeti" példányát a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalanként folyamatos sorszámozással és az arra felhatalmazott személy - feketétől eltérő színű - szignójával ellátva kell elkészíteni. A másolati példányok kizárólag az eredetiről készült fekete-fehér másolással készülhetnek.
- Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlási lehetőséget biztosítja.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. augusztus 5.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. augusztus 5.
