Sárszentágota Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7098)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Sárszentágota Község Önkormányzata
8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1.
Telefon: 25/476-421
Fax: 25/476-345
Az ajánlatkérő nevében eljár:
DEÁK & RESS Ügyvédi Iroda
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1.
Telefon: 74/418-816
Fax: 74/510-224
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Sárszentágota község Felsőkörtvélyes településrész vezetékes ivóvíz ellátásának megvalósítása. A megépítendő létesítmények főbb műszaki adatai:
- nyomóvezeték: DN 100 KM PVC: 479 m, D 63 kpe csőből: 3034 m,
- házi bekötések: 3/4" kpe csőből: 86 db, bekötőaknával együtt,
- tűzivíztároló medencék (50m3): 2 db,
- vízműtelep kialakítás, vastalanítóval, medencével (50 m3).
b) A teljesítés helye: Sárszentágota község Felsőkörtvélyes településrész közigazgatási területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítés véghatárideje 2003. november 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: DEÁK & RESS Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1., telefon: 74/418-816, fax: 74/510-224.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napját követő első naptól számított 16. nap 16.00 óráig. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 16.00 óráig. A joghatályos igényléshez a megkérést a lejárati időig személyesen le kell adni, illetve annak faxon vagy postai úton be kell érkeznie.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől az ajánlatkérő nevében eljáró személynél rendelkezésre áll. A cégszerűen aláírt írásos igénylést személyesen kell leadni, postai úton vagy telefaxon megküldeni az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére (fax: 74/510-224). Amennyiben az ajánlattevő telefaxon kívánja megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmány postacímre történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számlakiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő tértivevényes postai küldeményként a dokumentációt megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció ellenértéke 150 000 Ft (áfamentes), melyet az ajánlatkérő nevébe eljáró személy Budapest Bank Rt. szekszárdi fiókjánál vezetett 10104617-43430100-00000004 számú számlájára kell utalni, illetve a fenti számlára befizetni. A dokumentáció ellenértékének megfizetésére a helyszínen is van lehetőség. Az átutalás megtörténtét igazoló okmány felmutatásával egy időben a dokumentáció az 5. a) pontban feltüntetett címen átvehető.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a jelen ajánlati felhívás megjelenését követő naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Sárszentágota Község Önkormányzata, 8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1., jegyzői iroda.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar, joghatás kizárólag a magyar nyelvű nyilatkozatokhoz, illetve okiratokhoz fűződik.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Sárszentágota Község Önkormányzata, 8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1., tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az ajánlattétel lehetőségét 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő OTP Bank Rt. sárbogárdi fiókjánál vezetett 11736051-15364122-00000000 számú számlájára, vagy bankgarancia a dokumentáció megadott minta szerint. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és a dokumentáció előírásai szerint kell csatolni az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratot.
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 (tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról a nyertes és a második legjobb ajánlattevő kivételével.
A második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére az ajánlati biztosíték felszabadítására, illetve visszautalására a szerződéskötést követő tíz napon belül kerül sor.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő estében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása az igazolt teljesítést (a sikeres üzembe helyezési eljárás lezárását) követő 10 (tíz) napon belül történik meg. Az ajánlatkérő kamatot nem fizet a szerződést biztosító mellékkötelezettség összege után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a részteljesítésenként, illetve végszámla benyújtása alapján a kincstári fizetési rend szerint, a számla befogadásától számított 60 napos fizetési határidővel. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okirat.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi alkalmasság igazolására:
- az ajánlattevő valamennyi számlavezető bankjától származó, az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- az ajánlattevő számláján a pénzforgalom rendszeres-e,
- fizetési kötelezettségeinek az ajánlattevő eleget tesz-e,
- volt-e sorban álló tétel az ajánlattevő számláján az elmúlt 1 évben,
- a legmagasabb értékű (egyszeri nem számlák közti átvezetésből származó) tranzakció számjegyeinek számát az elmúlt 1 évben,
- amennyiben a hitelintézetnek van az ajánlattevővel hitelkapcsolata, az ajánlattevő hitelminősítését, ha nem állnak ilyen jellegű kapcsolatban akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat,
- ajánlattevői nyilatkozat, amely évenkénti bontásban tartalmazza, hogy mekkora az ajánlattevő forgalma (árbevétele) és mekkora az eljárás tárgyával rokon teljesítések volumene az elmúlt 3 évben (1999., 2000., 2001.) - újonnan piacra lépő ajánlattevő esetét leszámítva,
- az előző 3 évre (1999., 2000., 2001.) vonatkozó a számviteli törvényben az ajánlattevőre előírt mérleg (egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének) benyújtása. A számviteli törvényben megfogalmazott könyvvizsgáló ellenőrzési kötelezettség esetén a könyvvizsgálói záradékot is csatolni kell. Amennyiben ilyen kötelezettség nem áll fenn arról a mérleg mellékleteként kifejezetten nyilatkozni kell.
Műszaki alkalmasság igazolására:
- az ajánlattevő nyilatkozata, amely tartalmazza az előző 5 év (1997., 1998., 1999., 2000., 2001.) legjelentősebb, az eljárás tárgyával rokon teljesítések ismertetését részletes referencialistában, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a megrendelő megnevezése, a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma, az ellenszolgáltatás nettó összege, a szerződéskötés éve, a beruházás főbb műszaki adatait (méret, hossz), és a megrendelőtől származó igazolt referencialevéllel - az újonnan piacra lépő ajánlattevő esetét leszámítva,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása (az illetékes vízügyi igazgatóságnak a felelős műszaki névjegyzékbe való felvételéről szóló határozattal).
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a legmagasabb értékű tranzakció számjegyeinek száma nem éri el a hét számjegyet,
- amennyiben fizetési kötelezettségeinek az ajánlattevő rendszeresen, több alkalommal (egynél többször) nem tett eleget,
- amennyiben volt 1 hónapot meghaladó sorban álló tétele,
- amennyiben hitelkapcsolat esetén a hitelminősítés nem hitelképes (vagy ezzel egy tekintet alá eső negatív minősítés),
- amennyiben az ajánlattevő számláján a pénzforgalom nem rendszeres (azaz nincs legalább havonkénti pénzmozgás),
- amennyiben ajánlattevő forgalmán (árbevételén) belül a jelen teljesítéssel rokon teljesítések volumene - újonnan piacra lépő ajánlattevő esetét leszámítva - nem éri el a bruttó 70 000 000 Ft-ot összesen az elmúlt 3 évben,
- amennyiben az ajánlattevő nem tud az előző 5 évben legalább egy, minimum bruttó 40 000 000 Ft értékű hasonló (ivóvízhálózat építése) beruházást bemutatni,
- amennyiben bármely referencialevél negatív visszajelzést tartalmaz,
- amennyiben az ajánlattevő az elmúlt 3 év bármelyikében veszteséges volt,
- amennyiben az ajánlattevő a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával nem rendelkezik,
- amennyiben az ajánlattevőnek nincsenek a kivitelezés irányításában részt vevő olyan szakemberei (legalább 2 fő), akik megfelelnek az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételeknek.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidőtől kezdődik és az eredményhirdetést követő 60. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- jóteljesítés biztosítékai
- jótállás jogszabályban előírtakon túli megajánlása 4
- szavatosság jogszabályban előírtakon túli megajánlása 3
- késedelmi kötbér megajánlása 3
- meghiúsulási kötbér mértéke 3
- ajánlati ár 3
- a helyi munkaerő alkalmazása 0,3
Adható pontszám részszempontonként: 1-100 pont.
Az ajánlatkérő a részszempontokon belül az arányosítás elve alapján fog értékelni, azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem tehető.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő 16. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 órakor.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő naptól számított 8. napon 8.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.
- Az ajánlatkérő előírja a beszerzés értékéhez viszonyítottan 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozók ismertetését, és a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételét és hatósági igazolások csatolását az ajánlattevő, illetve ezen személyek részéről.
- A Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő kijelenti, hogy nem állnak rendelkezésre teljeskörűen műszaki előírások, illetve nemzeti szabványok, ezért a dokumentációban kerülnek részletesen meghatározásra a műszaki követelmények.
- Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevőre irányadó szabályok szerinti (cég)okmány (minimálisan a cégkivonat adatait értelemszerűen tartalmazó), az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolati példányának csatolását a legitimációs vizsgálathoz és a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) pontjának megítéléséhez.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők mutassák be önmagukat (cégbemutatás) néhány oldal terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk tekintetében.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki:
- üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtó versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el,
- korábbi - 5 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Az ajánlatkérő köteles alkalmazni a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdését az ajánlatok elbírálása során.
- Az ajánlatkérő kiköti, hogy a dokumentációt személyesen felvenni (igénylést leadni), illetve az ajánlatokat személyesen leadni csak munkanapokon 9.00-12.00 óra között lehetséges.
- A postai küldés esetén felhívja az ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie az ajánlatnak, hogy az bontásra kerülhessen.
- Az ajánlatkérő kiköti, hogy amennyiben a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalép úgy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
- Az eljárás tárgyával rokon teljesítés fogalma alatt az ajánlatkérő a vízépítési vonalas létesítmények (szennyvízcsatorna, ivóvízhálózat, csapadékvíz, öntözőrendszer) építésének fővállalkozásban történt teljesítését érti.
- Az ajánlatkérő az előző 5 év legjelentősebb, az eljárás tárgyával rokon teljesítések alatt a bruttó 50 000 000 Ft-ot elérő beruházásokat érti.
- Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
- Az előírt alkalmassági kritériumoknak az ajánlattevőnek önállóan kell megfelelnie, az alvállalkozók alkalmasságával az ajánlatkérő nem kíván foglalkozni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. augusztus 12.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. augusztus 12.
