Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7400)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl I. u. 8.
Búza László
Telefon: 301-8368
Fax: 331-4986
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a kiviteli tervek alapján I. és II. ütemben, a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete (Kecskemét) területén a megjelölt helyen egy anya-csecsemő együttes elhelyezésére szolgáló önálló körlet megépítése. Az épület nyeregtetős, földszintes, I. ütemben bruttó 540 m2 alapterületű épület + 48 m2 fedett terasszal, majd II. ütemben egy 143 m2 bővítményt kell hozzáépíteni. Az épület körüli terület parkosítása és utak építése is szükséges.
A területen előzőleg földszintes raktárépületeket kell bontani.
b) A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak Regionális Intézete, 6001 Kecskemét, Wébert Ede u. 2.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a kivitelezés megvalósításának időtartama:
- I. ütem: 2003. április 30-ig,
- II. ütem: 2003. december 30-ig.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1052 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 113.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15 napig, munkanapokon 8.00-13.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 200 000 Ft + áfa befizetésének igazolása ellenében vehető át az 5. a) pontban megadott címen, az 5. b) pontban megadott határidőig. A megjelölt összeget a 10023002-01393008-00000000 számú bankszámlaszámra kérjük befizetni a Magyar Államkincstár felé, "Bv. anya-csecsemő körlet építése" feltüntetésével. A dokumentáció átvételének feltétele az adott bank által hitelesítetten igazolt befizetés.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetményének napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): személyesen munkanapokon 8.00-15.00 óráig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1052 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 106-os irodába vagy postai úton: 1245 Budapest 5, Pf. 1046 címre.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1052 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 113.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő a kivitelezés költségeire előleget nem biztosít. Az ajánlattevő részszámlát a szerződés mellékletét képező műszaki tartalommal összhangban a számlázási ütemterv szerint nyújthat be. A részszámlák halmozott összege nem lépheti túl a bruttó szerződéses ár 80%-át. A végszámla kiegyenlítésére a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor.
A számlák kiegyenlítésére - az igazolt teljesítést követően kiállított számla benyújtásától - ajánlatkérő 15 napon beül intézkedik az Államháztartási Hivatal felé. Az Államháztartási Hivatal a számlákat átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézettől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- számlanyitás,
- hitel- és fizetőképesség,
- pénzügyi helyzet, pontosan eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek,
- számláján sorban állás előfordult-e,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint az 1999., 2000., 2001. évi mérleg és eredménykimutatás, valamint árbevétel éves bontásban,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint 1999., 2000., 2001. évi teljes forgalmának és ugyanezen időszakában a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozat.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint 3 évnél nem régebbi generálkivitelezői építési referenciáinak bemutatása, amelyek csak úgy fogadhatók el, ha a bemutatás mellett a kivitelezés ideje (tól-ig), helye (pontos cím), nagysága (m2), értéke M Ft), megrendelő neve (telefonszáma) szerepel. A bemutatás terjedjen ki a folyamatban lévő beruházásokra is,
- ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket a jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá saját bejegyzett felelős műszaki vezető meglétének igazolása és különösen azok bemutatása, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, szakmai önéletrajz csatolásával.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ajánlatadónak pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján fizetési kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget,
- 6 hónapot meghaladó sorban állás volt számláján,
ha ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának:
- a referencialistában nem szerepel legalább 3 generálkivitelezésben végzett bruttó 100 M Ft értéket meghaladó magasépítési munka,
- a megjelölt referenciák ellenőrzése során negatív visszajelzés érkezik,
- a munkát közvetlenül irányító személyek nem rendelkeznek legalább 5 éves kivitelezési gyakorlattal,
- nem rendelkezik saját bejegyzett felelős műszaki vezetővel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 8. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 15. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), kettős, zárt csomagolásban kell benyújtani a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1052 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 106-os számú szobájába személyesen vagy postai úton.
A külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni: "Ajánlat a Kecskeméti Bv. Intézeti anya-csecsemő körlet megépítésére". A belső csomagoláson az ajánlattevő nevét és címét fel kell tüntetni. A postán feladott ajánlatoknak az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérőhöz meg kell érkeznie.
- Az ajánlattevő cégkivonatával igazolja a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultságát, ennek igazolására csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiállított cégkivonat eredeti példányát, továbbá aláírási címpéldányt.
- Csatolni kell az ajánlathoz az 1995. évi XL. törvény 46. § (1) és (2) bekezdései szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat, tekintettel a (4)-(6) bekezdéseire.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat az ajánlatában meg kell jelölni.
- Az ajánlatkérő az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kéri leadni. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti az ajánlatadók adatait.
- Ajánlatkérő 1 alkalommal az ajánlattételi időszakban az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított 20. napon 9.00 órakor helyszíni bejárást tart a 3. b) pontban megjelölt helyen. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon.
- Az ajánlatadóknak a beszerzés tárgyában szereplő létesítményre minimum 2 év garanciát kell vállalniuk.
- Az ajánlatadóknak vállalniuk kell a felhívásban meghatározott határidő betartását napi 250 000 Ft kötbér megfizetésével.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatadó tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosításának igazolását.
- Az ajánlat összeállításának költségei ajánlatadót terheli, azért ellenszolgáltatásra igényt nem tarthat.
- A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint az 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdése szerint ajánlattevők részére hiánypótlást nem biztosít.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2001. augusztus 28.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. augusztus 28.
