APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7945)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
5000 Szolnok, József A. u. 22-24.
Telefon: 56/503-333
Fax: 56/379-906
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: az APEH kezelésében levő általános irodai rendeltetésű épületben 560 m2 földszinti ügyféltér és szociális helyiségek átalakítása, valamint 650 m2 területen korszerűsítési és épület-karbantartási munkák elvégzése - az ügyfélforgalom zavartalan biztosítása mellett - a dokumentációban részletezettek szerint.
b) A teljesítés helye: APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 5000 Szolnok, József A. u. 22-24.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2002. december 31.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 5000 Szolnok, József A. u. 22-24.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció megvásárolható az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az azt követő 26. nap 12.00 óráig. munkanapokon 9.00-12.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattevők a dokumentációt - előzetes betekintés lehetőségének biztosításával 50 000 Ft + 25% áfa (bruttó 62 500 Ft) készpénz befizetése ellenében az 5. a) pontban megjelölt címen vehetik át.
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevők számára kötelező, ennek hiányában érvényes ajánlat nem tehető. A dokumentáció ellenértékének visszafizetésére - a Kbt. 37. § (4) bekezdés eseteit kivéve - nincs lehetőség.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 41. napon 9.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 5000 Szolnok, József A. u. 22-24., I. em. 116.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 5000 Szolnok, József A. u. 22-24., II. em. 210.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a kivitelezés ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban (HUF) a részteljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a szerződésben meghatározott feltételek szerint történik. Az ajánlattevő előleget nem kérhet.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az alkalmasságot a jelentkezők (a közös ajánlat megtételére jelentkezők esetében valamennyi jelentkező) és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók tekintetében is igazolni kell.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzintézet eredeti vagy közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
-mióta vezeti a bankszámlát,
- a pénzintézeti kapcsolat jellemzése (jó/megfelelő/nem megfelelő, széles körű, csak számkapcsolat, hitel- és egyéb pénzügyi konstrukciók),
- a fizetési fegyelem jellemzése (fizetési kötelezettségeinek mindig időben eleget tesz, előfordult, hogy késve teljesített, rendszeresen késve teljesít),
- a bankszámlán van-e, volt-e sorban állás, ha igen, akkor mikor és milyen időtartamú,
- az 1999-2001. évi mérlegadatok alapján az előző 3 év mérleg szerinti eredményéről szóló nyilatkozat.
Műszaki alkalmasság:
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az előző 5 év legjelentősebb, a beszerzés tárgyával azonos építési kivitelezési/szolgáltatási munkák ismertetése (legalább a munka tárgya, főbb műszaki jellemzői, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát szolgáltató személy neve, telefonszáma). A referencialistát eredeti példányban - legalább a munka tárgyát, időpontját, az ellenszolgáltatás összegét és a megrendelői megelégedettséget bemutató - benyújtott legalább 3 referencialevéllel is igazolni kell,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján: azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a bemutatása, képzettségük, szakmai gyakorlatuk, a céggel való munkakapcsolatuk időtartamának és a teljesítés során elvégzendő feladatuk ismertetésével, akik a teljesítésbe bevonásra kerülnek, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a banki nyilatkozat alapján fizetési kötelezettségét rendszeresen késve vagy rendszertelenül teljesíti vagy bankszámláján az ajánlat benyújtását megelőző 2 évben sorban állás volt, illetve jelenleg sorban állás van,
- az 1999-20001. évek mérlegadatai alapján a mérleg szerinti eredménye 2 egymást követő évben negatív,
- nem rendelkezik legalább 3, a beszerzés tárgyával azonos építési kivitelezési/szolgáltatási munkákról szóló referenciával,
- nem rendelkezik 22 fő 5 éves gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettségű szakemberrel. A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek rendelkezniük kell az adott szakipari tevékenység végzéséhez szükséges szakmunkás-bizonyítvánnyal és legalább 1 éves gyakorlattal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetés időpontját követő 30. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 4
- ajánlati ár által lefedett legjobb minőség (legoptimálisabb ajánlati ár-minőség viszony) 5
- kiírásnál kedvezőbb határidő 2
- garanciavállalás időtartama 2
- vállalt késedelmi kötbér 1
(Adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-10.)
Az értékelés részszempontonként külön-külön történik, az egyes részszempontoknál a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlat 1 pontot. A kettő között arányos pontozás történik.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 5. napon 9.00 órakor, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon, helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon.
16. Egyéb információk:
16.1. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételét követő 15. napon 10.00 órakor a 3. b) pontban meghatározott helyen konzultációt tart, a helyszín szemrevételezésével. Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanebben az órában. A konzultációról készült emlékeztető a dokumentációt megvásárolt cégek részére a konzultációt követő 5. munkanaptól az ajánlatok benyújtásának 6. b) pontban megadott helyén előzetes bejelentkezést követően megtekinthető.
16.2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, az ajánlati kötöttség időtartamán belül.
16.3. A Kbt. 35. § (2) bekezdés szerint az 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
16.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (2) bekezdés szerinti információkat, nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott formában.
16.5. Az ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlás lehetőségét.
16.6. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2, az eredetiről készült másolati példányban, tartalomjegyzékkel, fűzött vagy kötött formában, zárt csomagolásban kell benyújtani. Az oldalakat el kell látni a jelentkezést cégszerűen aláíró(k) kézjegyével, folyamatos oldalszámozással, és a tartalomjegyzékben hivatkozni kell az oldalszámokra. Az előlapon fel kell tüntetni a jelentkező(k) cégszerű megnevezését, székhelyét, valamint a kapcsolattartó személy telefon- és telefaxszámát. A csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, levelezési címét, a beszerzés tárgyát, valamint a "Határidő előtt nem felbontandó!" feliratot.
16.7. A díjakat forintban kell megadni, amelyek semmilyen jogcímen nem emelhetők a szerződéskötést követően. A rezsióradíj tartalmazzon minden, a munkadíjtételeket befolyásoló elemet, amelyet a vállalkozó a számlában érvényesíteni kíván. Az épületek folyamatos üzemeléséből eredő akadályoztatások, egyes esetekben munkaszüneti napokon való, illetve a munkaidőn túli munkavégzés miatt külön díjazás nem számítható fel. A pótmunkák elszámolása - csak a megrendelő külön írásbeli megrendelése alapján - a munka elrendelésének időpontjában aktuális anyagárainak figyelembevételével történhet.
16.8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) és a (8) bekezdései szerinti nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
16.9. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a jelentkezésben szerepeltetett pénzintézet(ek)en kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
16.10. Az ajánlatba be kell csatolni 30 napnál nem régebbi - a jelenlegi cégállapotot bemutató - cégbíróság által kibocsátott vagy cégbírósági bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmet (eredeti példányban vagy hiteles másolatban).
16.11. Az ajánlatba be kell csatolni az aláírási címpéldányt és/vagy a cégkivonat szerint - jelen eljárás vonatkozásában - cégjegyzésre jogosult személyek meghatalmazását és aláírási mintáját tartalmazó dokumentumot (eredeti példányban vagy hiteles másolatban).
16.12. Amennyiben a cégkivonat nem tartalmaz a feladat elvégzésére jogosító tevékenységi kört, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
16.13. Az épületben munkát végzők a munkavégzés során anyagi és erkölcsi kártérítési felelősséggel tartoznak.
16.14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat is:
- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a dokumentációban rögzített szerződési feltételek elfogadásáról,
- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a jelen ajánlati felhívás feltételeinek elfogadására és a szerződések teljesítésére,
- az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezését,
- a közbeszerzés azon részének megjelölését, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni,
- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy biztosítja a munkaidőn túli és munkaszüneti napokon való munkavégzést.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2002. szeptember 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. szeptember 18.
