Szigetszentmárton Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0104)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Szigetszentmárton Község Önkormányzata
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Telefon: 24/456-325
Fax: 24/456-312
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
AXIS-ART Építő, Tervező és Kereskedelmi Bt.
3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12.
Telefon: 32/420-385
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Szigetszentmárton, 10 lakásos lakóépület kivitelezési munkái.
A lakóépület alápincézetlen, földszintes, tetőtér-beépítéses épület 410 m2 alapterülettel.
A teljes feladat részletezését az ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció és az építési engedély tartalmazza.
b) A teljesítés helye: Szigetszentmárton, Tanya köz, hrsz.: 115/3.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. december 30.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Szigetszentmárton Község Polgármesteri Hivatal, 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció személyesen vehető át Szigetszentmárton község polgármesteri hivatal műszaki főelőadójánál munkanapokon az ajánlati felhívás közzétételének napján, és az azt követő első naptól számított 15. napig 8.00-16.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára 150 000 Ft + áfa, mely összeget az ajánlattevőknek a polgármesteri hivatal pénztárába kell befizetni a dokumentáció átvétele előtt.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanap 10.00 óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Szigetszentmárton Község Polgármesteri Hivatala, 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10., titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Szigetszentmárton Község Polgármesteri Hivatala, 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10., tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető bankgarancia nyújtásával, vagy az OTP Bank ráckevei fiókjánál vezetett 11742070-15393252-00000000 számú számlára történő átutalással. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot, illetve garancialevelet az ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlati bankgaranciának az eredményhirdetést követő 10. napig kell érvényesnek lennie.
Az átutalt ajánlati biztosíték visszafizetése a nem nyertes ajánlattevők részére a Kbt. 41. § (5) bekezdés a) pontja szerint történik.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevőnél jólteljesítési garanciaként szolgál, mely az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő 10 napon belül kerül visszafizetésre.
Bankgarancia vállalása esetén nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékkal azonos összegre bankgaranciát benyújtani, melynek a szerződésteljesítési határidőt követő 10 napig kell érvényesnek lennie. A garancialevelet a vállalkozó az építési szerződés megkötésének időpontjára biztosítani köteles.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés szerinti teljesítés anyagi fedezetével rendelkezik. Számlázás a szerződésben elfogadott műszaki és pénzügyi ütemterv alapján történhet. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla (részszámla) kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók csatolják az alábbiakat:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján sorban állás volt-e, ha igen, utoljára mikor,
- az 1999., 2000., 2001. évi beszámolója, mérleg, eredménykimutatás kiegészítő melléklet), valamint könyvvizsgálói jelentés, amennyiben ez kötelező.
Műszaki alkalmasság igazolása a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerint:
- a cég által az előző 5 évben végzett magasépítési, jelen munka nagyságrendjével azonos vagy attól nagyobb volumenű kivitelezési munkák bemutatása (legalább az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének megjelölésével és a megrendelő megnevezésével, telefonszámával),
- jelen közbeszerzés megvalósításához szükséges műszaki-technikai felszereltség ismertetése,
- azon szakemberek, illetve vezetők megnevezése képzettségük ismertetésével, akik részt vesznek a teljesítésben, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az ajánlattevő árbevétele az előző 3 év bármelyikében kisebb nettó 180 M Ft összegnél,
- nem rendelkezik legalább 1, a feladat volumenével azonos vagy nagyobb összegű magasépítési referenciával,
- az utolsó 3 év valamelyikében negatív mérlegeredménye volt,
- fizetési kötelezettségeit nem pontosan teljesíti, illetve számláján sorban állás mutatkozott,
- az ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő műszaki vezetővel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetés időpontját követő 60. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- a vállalt jótállási kötelezettség időtartama (év) 5
- ajánlati ár 4
- a vállalt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) 3
- ajánlatkérő számára kedvezőbb fizetési határidő vállalása (20 napnál hosszabb) 2
- teljesítési határidőhöz képest korábbi teljesítés 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az azt követők pontszámai arányosságon alapulnak.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 21. naptári napot követő első munkanapon 10.00 órakor.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő naptól számított 8. napon.
Helye: Szigetszentmárton Község Polgármesteri Hivatala, 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattevő köteles megnevezni azon alvállalkozóit, amelyek a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartoznak, illetve ismertetni az alvállalkozói arányokat.
b) Az ajánlathoz csatolni kell a cégbíróságtól származó, az ajánlattevő jelenlegi állapota szerinti, a benyújtási határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot, eredeti vagy hitelesített aláírási címpéldányt.
c) Az ajánlathoz aláírt szerződéstervezetet kell csatolni.
d) A Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat mind az ajánlattevők, mind a Kbt. 43. § (2)bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók esetében csatolni kell.
e) Az ajánlati összeg nettó Ft + áfa forintátalányként adandó meg.
f) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
g) Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, az előírt igazolásokkal, nyilatkozatokkal 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell lezárt borítékban, a 6. b) pontban megjelölt helyen benyújtani. A példányok eltérése esetén az eredeti példányt kell mérvadónak tekintetni. a borítékon fel kell tüntetni a "Szigetszentmárton 10 lakásos lakóépület kivitelezési munkái" megjelölést. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül nyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
h) Bármely okból késve érkezett ajánlat érvénytelen.
i) A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak a felhívás részét képezik.
j) Amennyiben a 11. a) pontban említett könyvvizsgálói jelentés nem volt kötelező, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot az ok közlésével mellékelni kell.
k) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt bankinformációkat kiadó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
l) Az ajánlattevőnek a Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
m) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
n) A dokumentáció 5. a) pontban megjelölt szervezettől történő megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
o) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos költség az ajánlattevőt terheli.
p) A felelős műszaki vezető(k) jogosultságát igazoló okmány hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. január 23.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. január 24.
