Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0392)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Telefon: 464-8797
Fax: 464-8611
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: építési szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
A központi telephelyen levő "B" és "C" épületben 7 db fürdőszoba kialakítása és 12 db meglevő fürdőszoba felújítása.
b) A teljesítés helye: Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16., "B" és "C" ép.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: legkésőbb 2003. június 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet Műszaki Fenntartási és Üzemeltetési Osztály, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16., "D" ép., I. em.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció megvásárolható az ajánlati felhívás közzétételének napján, továbbá az azt követő első naptól számított 15. napig. (Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapig) munkanapokon 8.00-12.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 160 000 Ft + 40 000 Ft áfa, összesen 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint befizetése ellenében vehető át az 5. a) pontban megjelölt helyen az 5. b) pontban megjelölt időszakban. A befizetés kizárólag átutalással történhet a Szent Imre Kórház és Rendelőintézet OTP budapesti önkormányzati fióknál vezetett 11784009-15492564 számú számlájára. Az átutaláson fel kell tüntetni jogcímként a következőt: "Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet fürdőszobák felújítási dokumentációja." Ajánlattevők a dokumentációt az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő bank által hitelesített példánya ellenében vehetik át. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanapon 11.00 óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet, Műszaki Fenntartási és Üzemeltetési Osztály, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16., "D" ép., I. em.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Közbeszerzési Ügyosztály képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16., "F" ép., I. em., tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő 220 000 forint ajánlati biztosíték adásához köti az eljárásban való részvételt.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesítése történhet az ajánlattevő választásától függően készpénzátutalási megbízáson [átvehető az 5. a) pontban megadott címen] vagy az ajánlatkérő 5. c) pontban megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel, átutalással vagy bankgarancia biztosításával, amelyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség lejárta időpontjáig azonnali készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlannak kell lennie, amelynek kedvezményezettjeként ajánlatkérőt kell megnevezni. Az átutalás megtörténtéről szóló bankigazolást, illetve a hiteles és eredeti bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattevő köteles ajánlatához mellékelni, amelyen fel kell tüntetni a következőt: "Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet fürdőszobák felújítása ajánlati biztosíték."
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérőnél a jelen ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott munka ellenértékének fedezete rendelkezésre áll. Ajánlatkérő előleget nem folyósít. A szerződéses bruttó ellenérték maximum 50%-a mértékéig, 50%-os igazolt műszaki készültséget követően, 1 részszámla benyújtására van lehetőség. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a számla benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással teljesíti, részszámla esetén azzal a további feltétellel, hogy a megfelelő műszaki teljesítés igazolása megtörtént, végszámla esetén a hiba- és hiánymentes átadás-átvétel a kifizetés további feltétele.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén "nyilatkozat" formájában a képviselő cég megjelölésével és meghatalmazásával a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevő köteles a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók pénzügyi-gazdasági és műszaki alkalmasságát ajánlattevővel azonos módon igazolni.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
- az ajánlattevő számlavezető pénzintézetének 30 napnál nem régebbi nyilatkozata [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont] az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- az ajánlattevő pénzügyi helyzetére, hitel- és fizetőképességére vonatkozó valamennyi számlavezető bankjától nyilatkozat,
- ajánlattevő fizetési kötelezettségének eleget tett-e a megelőző 12 hónapban,
- az esetleges "sorban állások" időtartamai,
- az ajánlattevő 2000., 2001. éveire vonatkozó mérlegeit (egyszerűsített mérlegeit, beszámolóit vagy konszolidált mérlegeit) és eredménykimutatásait, amennyiben a számviteli törvény alapján kötelező a könyvvizsgálói záradékkal együtt [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont] eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban. Amennyiben nem kötelező a könyvvizsgálat, az éves, illetve egyszerűsített éves beszámoló valamennyi példányán fel kell tüntetni: "A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte."
Műszaki alkalmasság:
- az előz 2 évben ajánlattevő által teljesített, jelen munkák értékét meghaladó, vizesblokkok kialakítását és felújítását is tartalmazó építési vállalkozásainak ismertetése, amely kiterjed az ellenszolgáltatás összegére, a teljesítés idejére és a szerződést kötő másik fél megnevezésére [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont]. A felsorolás terjedjen ki a folyamatban levő munkák megjelölésére is,
- ismertetni kell a megrendelő részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát, csatolni kell a megrendelő írásbeli nyilatkozatát a munka minőségéről,
- műszaki-technikai felszereltség leírása [Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pont],
- az ajánlattevő, illetve alvállalkozója szakemberei (szervezeti egységei), illetve vezetői megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont]. A felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberek esetében a névjegyzékbe vételt elrendelő határozatot is csatolni kell,
- az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe bevonandó műszaki egység minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, és ha van, annak - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi igazolása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha bármely pénzintézetnél vezetett számláján az ajánlattételt megelőző 1 év során 1 esetben 60 napot vagy kettőnél több alkalommal 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt,
- igazolt referenciái között nincs vizesblokkok kialakítását és felújítását is tartalmazó építési munka, amely ennek a közbeszerzésnek - az ajánlattevő által megajánlott - bruttó ellenértéke 75%-át meghaladja,
- a kivitelezésért felelős irányító szakemberei nem rendelkeznek az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő 30. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- vállalt teljesítési ár 15
- vállalt teljesítési határidő 10
- szerződéses jótállási felelősségvállalás időtartama 8
- késedelmi kötbér mértéke 3
- meghiúsulási kötbér mértéke 3
Pontszámok: valamennyi megadott elbírálási szempont esetében: 1-10.
Az egyes részszempontok kapcsán a pontozás olyan módszer alkalmazásával történik, hogy az ajánlatkérő az ajánlatokat a legkedvezőbbtől a kedvezőtlenebbik ajánlat irányában haladva egymás utáni sorrendbe állítja, majd e sorrend figyelembevételével a pontozási tartományt 10 és 1 között az ajánlattevők részére a sorrendbe állítással egyenes arányban kiosztja azzal, hogy nem kizárt egy ugyanazon pontszám alkalmazása több ajánlat tekintetében is, amennyiben ezt az egymással azonos értékük indokolja.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontásától számított 10. nap (amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap) 11.00 óra a 7. b) pontban megjelölt helyen.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 16. napon (ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon) 11.00 órakor, "F" ép., I. em., gazdasági igazgatóság.
16. Egyéb információk:
16.1. Az ajánlatok minden lapját folyamatos sorszámozással, a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, a cégjegyzésre jogosult vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás csatolandó!) személy kézjegyével ellátva kell benyújtani, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példány), feltüntetve az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölést. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat felbontás nélküli, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni: "Közbeszerzési ajánlat Fővárosi Szent Imre Kórház és Rendelőintézet »B« és »C« épület fürdőszobák felújítása. Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel" szöveget, valamint az ajánlattevő nevét és címét. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a 6. b) pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
16.2. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció kiváltásának 5. b) pontjában jelzett határidejének lejártát követő 8. napon, ha ez munkaszüneti nap, úgy a legközelebbi munkanapon a dokumentációt kiváltó ajánlattevők részére helyszíni bejárást és konzultációt tart 9.00 órai kezdettel. Gyülekezés helye a "B" ép. teniszpálya felőli bejárata.
16.3. Az ajánlati felhívás részét képezik az 1995. évi XL. törvény 35. § (2) bekezdés szerint a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak.
16.4. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat meg kell jelölnie.
16.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére a kivitelezés maradéktalan, szerződésszerű teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére [Kbt. 43. § (1) bekezdés]. A kötbérek vállalása kötelező. Ezek bármelyikének vállalása hiányában az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő által előírt kötbérek minimális mértéke:
- késedelmi kötbér 0,2%/nap
- meghiúsulási kötbér 15%
A kötbérek vetítési bázisa a bruttó vállalkozási díj.
Ajánlattevő a részletes ajánlattételi előírások mellékletét képező szerződést köteles hiánytalanul kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal szignálva ajánlatához csatolni. A szerződéstervezet mellékleteként csatolni kell az ajánlattevő által készített megvalósítási ütemtervet.
16.6. Ajánlattevőnek kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, amelynek megfelelően nyertessége esetén a Kbt. 74. § (3) bekezdése szerint felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a megfelelő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, az építési szerződés megkötésével egyidejűleg.
16.7. Az ajánlattevőnek eredeti vagy másolati példányban csatolni kell:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- folyamatban levő változásbejegyzés iránti kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát,
- a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, továbbá:
- ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó eredeti meghatalmazást,
- a Kbt. 46. § (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy sem ő, sem az alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c) pontja a Kbt. 46. § (2) bekezdés hatálya alá, valamint a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában említett elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányában áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatósági igazolásokat, valamint ajánlattevő székhelye szerinti önkormányzati adóhatósága igazolását a helyi iparűzési és gépjárműadó tekintetében a Kbt. 46. § (3) bekezdés alapján,
- amennyiben az ajánlattevői nyilatkozat szerint az ajánlattevőnek vagy alvállalkozó(i)nak valamilyen elkülönített állami pénzalappal szemben jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn, a Kbt. 46. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az arra vonatkozó hatósági igazolást csatolni kell.
16.8. Az ajánlattevő köteles ajánlatához az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetéskiírással azonos szerkezetű, kétoszlopos tételesen beárazott költségvetést és kétoszlopos főösszesítőt mellékelni.
16.9. Ajánlattevőnek nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nyertessége esetén a kivitelezési munkavégzés, a működő intézmény zavartalan működését nem akadályozza.
16.10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
16.11. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevő is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.
16.12. Ajánlatkérő 1 ízben az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a Kbt. 44. és 46. §-ai szerinti igazolás vagy nyilatkozat utólagos csatolására, formai hiányosságának pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására [Kbt. 43. § (4) bekezdés].
16.13. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadók.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. január 22
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. január 22.
