Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (0706)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Telefon: 42/310-314
Fax: 42/311-635
Az ajánlatkérő nevében eljár:
,,NYÍR-HIDROFIL'' Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
Telefon: 42/500-472
Fax: 42/500-473
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1), (3) bekezdés alapján előminősítési eljárással kívánja azokat a belföldi székhelyű cégeket kiválasztani, akik a teljesítésre pénzügyi, gazdasági, műszaki szempontból alkalmasak.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló építési, szerelési munkára irányuló generál- vállalkozási szerződés részben tételes, részben fix összegű elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
- tárgya: Nyíregyháza, Kistelekiszőlő I. ütem szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítása,
- főbb mennyiségek:
- csatornahálózat: 408 fm NA 250 műanyag vezeték, 5766 fm NA 200 műanyag vezeték, 2176 fm NA 150 műanyag vezeték, 6 fm NA 100 műanyag nyomóvezeték, 310 fm D 63 műanyag nyomóvezeték, 2 db 184 m3/d szennyvízátemelő, 1 db 37 m3/d szennyvízátemelő, 2 db átemelő szivattyú Q 14 l/s H = 10 m, 2 db átemelő szivattyú Q 6 l/s H = 8 m, 2 db átemelő szivattyú Q 2,6 l/s H = 10 m,
- tárgya: Nyíregyháza, Borbánya I ütem szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítása,
- főbb mennyiségek:
- csatornahálózat: 10 459 fm NA 200 műanyag vezeték, 2727 fm NA 150 műanyag vezeték, 695 fm NA 140 műanyag nyomóvezeték, 745 fm NA 110 műanyag nyomóvezeték, 1427 fm NA 90 műanyag nyomóvezeték.
b) A teljesítés helye: Nyíregyháza, Kistelekiszőlő - Borbánya belterület.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
d) A részajánlat tételének szempontja: az ajánlattételi dokumentáció létesítményenként is megvásárolható, és ajánlatot a létesítményekre csak külön-külön lehet majd tenni az ajánlati kiírási dokumentációnak megfelelően.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítési (üzembe helyezési) határidő: 2003. november 30.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek társulási megállapodást kell az ajánlatukhoz csatolni, amelyeknek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősségét és osztatlan szolgáltatás vállalását. Továbbá azt, hogy melyik társult tag jogosult a kötelezettségvállalásra és a szerződés aláírására.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda, 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. D épület I. emelet titkárság.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 15. nap 10.00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 órakor,
a 6. b) pontban jelzett helyen. Az előminősítési eljárás eredményének kihirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítésen kiválasztott jelentkezők további részvételét 3 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártától kell kezdődnie, és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 11744003-15402006 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki visszaigazolást. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 10 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasság igazolására a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdésbe leírtak figyelembevételével szükséges.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a jelentkező számláját,
- fizetési kötelezettségének eleget tesz-e,
- a jelentkező számláján az utóbbi 3 évben sorban állás volt-e, ha igen, hány esetben, milyen összeggel,
- 1999., 2000., 2001. év könyvvizsgáló által auditált mérlegének és eredménykimutatásának [egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének benyújtása, Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja],
- nyilatkozat az előző 3 évi (2000., 2001., 2002.) teljes forgalomról, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalomról, évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
b) Műszaki alkalmasság igazolása: a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában szükséges az előminősítési dokumentációban foglalt részletezettség szerint:
- a jelentkező által az előző 3 évben befejezett, szennyvízcsatorna-építési beruházások ismertetése a következők szerint: ellenszolgáltatás összege, az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban; a megépített csatornarendszerek hosszának megjelölése, minőségre vonatkozó információk, teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma,
- a jelentkező műszaki, technikai felszereltségének bemutatása, saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma, szakmai összetétele, képzettsége, szakmai gyakorlata, kiemelve a főfoglalkozású dolgozókat és a minőség-ellenőrzésért felelős személyeket,
- saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti] alvállalkozók - bármely nemzetközi rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, amely építőipari tevékenységére, ezen belül vízi és közműépítési létesítmények kivitelezésére, mélyépítésre vonatkozik,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az előző 3 év tárggyal kapcsolatos referenciái,
- pénzügyi, gazdasági alkalmasság,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés),
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassága (a beruházás megvalósításáért, irányításért felelős szakemberek szakirányú végzettsége),
- minőségbiztosítási rendszer.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ez előző 3 évet figyelembe véve (2000., 2001., 2002.) nem rendelkezik Nyíregyháza Kistelekiszőlő I. ütem megvalósítására történő jelentkezés esetén legalább 1 db 20 M Ft, Nyíregyháza, Borbánya I. ütem megvalósítására történő jelentkezés esetén legalább 1 db 20 M Ft, mindkét beruházás megvalósítására jelentkezés esetén legalább 1 db 30 M Ft nettó beruházási költséggel megvalósult szennyvízcsatornahálózat-építési referenciával, amelynek szerződés szerinti teljesítését referencialevél csatolásával igazolja,
- az utóbbi 3 év bármelyikében gazdálkodása veszteséges volt,
- a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 2 hónapot meghaladó sorban álló tétel, vagy három esetben 1 hónapot elérő sorban állás volt,
- 2001. évi árbevétele kisebb, mint a beruházások tervezői költségvetés szerinti nettó értéke,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel, gépparkkal (3 db árokásó gép, 2 db földvisszatöltő gép, 3 db szállítóeszköz, 5 db tömörítőeszköz),
- a részvétele jelentkezőnek nincs legalább 2 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakembere,
- részvételre jelentkező nem rendelkezik érvényes minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált részvételre jelentkezőnek megküldendő ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, amely előzetes bejelentést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapig naponta, munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az "Előminősítési dokumentáció" előírások szerinti kiváltása, amely másra nem ruházható át.
- Az átvétel helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
- Az előminősítési dokumentáció anyagának díja 20 000 Ft + áfa, azaz 25 000 Ft összeg pénztárba történő befizetése mellett.
- Ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésében előírt esetekben fizeti vissza.
- A jelentkezőnek csatolni kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített okmányokat (cégbemutatás):
- a jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya.
- A részvételi jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel.
- A részvételi jelentkezést zárt borítékban "Előminősítés, Nyíregyháza - Kistelekiszőlő I. ütem, Borbánya szennyvízcsatorna-hálózat I. ütem beruházás" felirattal, 3 példányban (1 pld. minden oldalon aláírt és lebélyegzett eredeti, 2 pld. eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a)-b) pontban megjelölt időben és helyen.
- Az ajánlatnak legalább az eredeti példányát olyan kötésbe kell szervezni, amelyből lapot cserélni, kivenni, vagy betenni állagsérelem nélkül nem lehet (pl.: sütés vagy ragasztás), a másolati példányokat is össze kell fűzni (pld.: spirálozás) és azoknak az eredeti példánnyal azonosnak kell lenni.
- A benyújtott jelentkezések felbontása a 6. a) pont szerinti időpontban történik. Helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda, 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. D épület I. emeleti tárgyaló.
- A kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- Tervezői költségvetés összege:
- Kistelekiszőlő I. ütem: nettó 204 000 000 Ft,
- Borbánya I. ütem: nettó 429 000 000 Ft.
- A jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti ] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell.
- Nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel, vagy a bizonylatadás kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Nem lehet kivitelező, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (3) bekezdésének megfelelően, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a későbbi megfizetéshez írásbeli hozzájárulással rendelkezik.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat (közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell).
- A jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határidőt megelőző 6. napig megadja.
- A Kbt. 43. § (5) bekezdése szerinti hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő biztosítja.
- A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli.
- Jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. február 6.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. február 6.
