Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2416)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl I. u. 8.
Postacím: 1245 Budapest 5, Pf. 1046
Kapcsolattartó személy: Bálon Ferenc
Telefon: 301-8385
Fax: 331-4986
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: kiviteli tervek alapján:
- meglévő konyha (200 adagos) és kapcsolódó technológiai helyiségek felújítása, nettó alapterület: 162,3 m2,
- szociális helyiségeknek galériaszint kialakítása nettó alapterület: 33 m2,
- új bővítmény: liftakna és gépház 5 m2 nettó alapterületen 2 szint kiszolgálására.
b) A teljesítés helye: Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Esztergom, Széchenyi tér 22.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. november 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1054 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 106.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15 napig, munkanapokon 8.00-15.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 100 000 Ft + áfa befizetésének igazolása ellenében vehető át az 5. a) pontban megadott címen, az 5. b) pontban megadott határidőig. A megjelölt összeget az 10023002-01393008-00000000 számú bankszámlaszámra kérjük befizetni a Magyar Államkincstár felé, "Esztergom, konyha" feltüntetésével. A dokumentáció átvételének feltétele bank által hitelesített igazolt befizetés.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 42. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1054 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 106.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1054 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 106.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő a kivitelezés költségeire előleget nem biztosít. Az ajánlattevő részszámlát a szerződés mellékletét képező műszaki tartalommal összhangban a számlázási ütemterv szerint nyújthat be. A részszámlák halmozott összege nem lépheti túl a bruttó szerződéses ár 80%-át. A végszámla kiegyenlítésére a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor.
A számlák kiegyenlítésére - az igazolt teljesítést követően kiállított számla benyújtásától - ajánlatkérő 15 napon belül intézkedik az Államháztartási Hivatal felé. Az Államháztartási Hivatal a számlákat átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézettől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- számlanyitás kezdete,
- hitel- és fizetőképessége,
- számláján az utóbbi 1 évben sorban állás előfordult-e,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 2000., 2001., 2002. évi mérleg és eredménykimutatás, valamint árbevétel éves bontásban.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- ajánlattevőnek a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint 3 évnél nem régebbi generálkivitelezői építési referenciáinak bemutatása, amelyek csak úgy fogadhatók el, ha a bemutatás mellett a kivitelezés ideje (tól-ig), helye (pontos cím), nagysága (m2), értéke (M Ft), megrendelő neve (telefonszáma) szerepel. A bemutatás terjedjen ki a folyamatban lévő beruházásokra is,
- ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket a jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá saját bejegyzett felelős műszaki vezető meglétének igazolása és különösen azok bemutatása, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, szakmai önéletrajz csatolásával,
- ajánlattevőnek saját minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján az előző 1 évben sorban állás volt számláján,
- a benyújtott mérlegadatok alapján gazdálkodása a vizsgált 3 év bármelyikében veszteséges volt,
- a referencialistában nem szerepel ajánlattevőnek legalább 3 generálkivitelezésben végzett bruttó 100 M Ft értéket meghaladó magasépítési munkája,
- a megjelölt referenciák ellenőrzése során negatív visszajelzés érkezik,
- a munkát közvetlenül irányító személyek nem rendelkeznek legalább 5 éves kivitelezési gyakorlattal,
- nem rendelkezik saját bejegyzett felelős műszaki vezetővel,
- nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő naptól számított 20. nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra. Helye azonos a 7. b) pont szerintivel.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 15. nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), kettős, zárt csomagolásban kell benyújtani a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műszaki Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály, 1054 Budapest, Steindl I. u. 8., I. em. 106. címre személyesen vagy postai úton.
A külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni: "Esztergom, konyha". A belső csomagoláson az ajánlattevő nevét és címét fel kell tüntetni. A postán feladott ajánlatoknak az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérőhöz meg kell érkeznie.
- Az ajánlattevő cégkivonatával igazolja a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultságát, ennek igazolására csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiállított cégkivonat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, továbbá aláírási címpéldányt.
- Csatolni kell az ajánlathoz az 1995. évi XL. törvény 46. § (1) és (2) bekezdései szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat, tekintettel a (4)-(6) bekezdésekre.
- Az ajánlatkérő az ajánlatot tartalomjegyzékkel és felolvasólappal ellátva kéri leadni.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat az ajánlatában meg kell jelölni, arról is nyilatkoznia kell, ha 10% feletti alvállalkozót nem vesz igénybe.
- Ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattételi időszakban az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított 16. napon. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor helyszíni bejárást tart a 3. b) pontban megjelölt helyen.
- Az ajánlatot teljeskörűen kell megadni úgy, hogy a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban legyen. Amennyiben az ajánlattevő a kiadott terv, illetve műszaki pontosítás és költségvetési kiírás között ellentmondást (hiányosságot) vél felfedezni, az ellentmondást az ajánlatkérőhöz intézett kérdés formájában kell tisztáznia.
- A kiadott költségvetést azonos tartalommal és formában kell beárazni. Ettől eltérő anyagot ajánlatkérő nem fogad el. A kiadott költségvetéstől továbbiakban csak annyiban lehet eltérni, amennyiben ezt az ajánlatkérő a kérdésre adott válaszában - amely minden ajánlattevő részére megküldésre kerül - megengedi.
- Az ajánlatnak komplett, kulcsrakész átadásra kell vonatkozni. Rész- és többváltozatú ajánlat nem tehető.
- Az ajánlatadóknak a beszerzés tárgyában szereplő létesítményre minimum 2 év garanciát kell vállalniuk.
- Az ajánlatadóknak vállalniuk kell a felhívásban meghatározott határidő betartását napi 150 000 Ft kötbér megfizetésével.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatadó tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosításának igazolását.
- Az ajánlat összeállításának költségei ajánlatadót terheli, azért ellenszolgáltatásra igényt nem tarthat.
- A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdése szerint ajánlattevők részére hiánypótlást nem biztosít.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. április 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. április 16.
