Dunaújvárosi Főiskola ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3815)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Dunaújvárosi Főiskola
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A
Telefon: 25/551-101, 551-219
Fax: 25/551-141
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: kivitelezési vállalkozási szerződés az ajánlati dokumentációban szereplő munkákra.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Dunaújváros, Dózsa György út 33. szám alatti kollégium belső felújítása.
Kivitelezendő főbb munkarészek:
- aljzatbeton kavicsbetonból 720 m2
- válaszfal POROTERM elemekből 980 m2
- vakolás 1200 m2
- padlóburkolás GRES lapokból 740 m2
- falburkolat GRES lapokból 670 m2
- acélajtók elhelyezése 175 db
- műanyag ablakok elhelyezése 168 db
- műanyag erkélyajtók elhelyezése 18 db
- álmennyezet szerelése 870 m2
- falburkolat szerelése 880 m2
- műanyag diszperziós festék 3500 m2
- tapétázás üvegszövet tapétával 1280 m2
- padlóburkolat PVC-ből 2240 m2
- épületgépészeti felújítás 8 szint
- épületvillamossági felújítás 8 szint
- tűzjelző rendszer kiépítése 8 szint
A részletes, tételes mennyiségi és minőségi előírások a tenderdokumentációban megtalálhatóak.
b) A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. szám alatti kollégiumi épület.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: teljesítési határidő: 2004. április 30. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Dunaújvárosi Főiskola Műszaki és Vagyonvédelmi Főosztály titkársága, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció megvásárolható az ajánlati felhívás közzétételének napjától, a közzétételt követő első naptól számított 15. naptári napot követő első munkanapig, az 5. a) pontban jelzett címen. Munkanapokon 9.00-12.00 óra között személyesen.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: 200 000 Ft + áfa befizetéséről szóló igazolás ellenében, mely összeget - az 1995. évi XL. törvény (továbbiakban: Kbt.) 37. § (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - az ajánlattevő nem téríti vissza.
A befizetés történhet csekken, mely az 5. a) pontban meghatározott címen szerezhető be munkanapokon 9.00-12.00 óra között vagy átutalással az ajánlatkérő bankszámlájára (MÁK 10029008-00282723-00000000, szervezetiegység-kód: 0502, témaszám: 21019 megjelöléssel). Utóbbi esetben az átutalás pénzintézeti igazolásának 1 eredeti példánya tekinthető igazolásnak. Csekkes befizetés során igazolásként az eredeti csekk bemutatása mellett ajánlatkérő csekkmásolatot is elfogad a befizetett összegről.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra. Az ajánlatkérő ezúton hívja meg az ajánlattevőket az ajánlatok bontására. Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, "Dózsa György u. 33. kollégium felújítása" megjelöléssel lehet benyújtani.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, főigazgatói hivatal.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Dunaújvárosi Főiskola, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet, a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a szerződésben meghatározott feltételek szerint történik, a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított és igazolt számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül átutalással fizeti meg az ajánlattevő számlájára. A beruházási munkák költségfedezete a Dunaújvárosi Főiskola Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, amely a 2003. és 2004. évi költségvetésben biztosított. A vállalkozó a 2003. évben bruttó 150 millió Ft értékű számlát nyújthat be, a fennmaradó részt a megrendelő 2004. április 30-át követően teljesíti.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságát az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának igazolnia kell a Kbt. 44. § (1) bekezdés a), b) pontjai alapján:
- a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról:
- mióta vezeti a vállalkozó számláját,
- a vállalkozó fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
- az elmúlt 1 évben számláján volt-e sorban állás,
- hitelképességét,
- a 2001. és 2002. évi, a cégbírósághoz érkeztetett mérlegét (egyszerűsített mérlegét, beszámolóját vagy konszolidált mérlegét) és eredménykimutatását.
Műszaki alkalmassági igazolása az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának igazolnia kell a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint:
- a jelen pályázatban az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozások összességében legalább nettó 200 millió Ft értékű építési-kivitelezői munkát végeztek az elmúlt 3 évben, szálló vagy oktatási létesítmény területén, sikeres műszaki átadással, az ezekről szóló dokumentációk csatolásával (a szerződést kötő másik fél megnevezése, a megrendelő részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma).
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha bankszámláján sorban állás előfordult,
- ha a 2001. és 2002. évek mindegyikében az ajánlattevő veszteséges,
- ha jelen pályázatban az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által összességében nem végeztek legalább nettó 200 millió Ft értékű építési-kivitelezői munkát az elmúlt 3 évben, szálló vagy oktatási létesítmény területén.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattevő az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozik, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni [Kbt. 50. § (1)-(2) bekezdés].
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 8
- vállalt teljesítési határidő 3
- késedelmi kötbér 2
- jólteljesítési garancia 3
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
A jólteljesítési garancia a kivitelezés átvételét követő minimálisan 1 évre kötött bankgarancia vagy minimálisan 1 évre vállalt garanciafedezet a vállalkozói díj százalékában.
Az ajánlatok elbírálásánál az egyenesen arányos pontozási módszer kerül alkalmazásra. A legjobb ajánlat kapja a 10 pontot, a többi arányosan csökkentettet.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontásától számított 7. napon 10.00 óra, amennyiben ez az időpont nem munkanap, úgy az ezt megelőző utolsó munkanapon 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 9. napon 10.00 óra. Amennyiben ez az időpont nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell:
- 30 napnál nem régebbi keltezésű eredeti cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt a képviseleti jogosultság dokumentálására,
- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), c) pontjaiban, a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint az (1) bekezdés b) pontjában szereplő elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányban áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége,
- a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdése szerinti igazolások eredeti vagy másolati példányát.
b) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy visszalépése esetén - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített pályázóval köti meg a szerződést [Kbt. 59. § (1) bekezdés].
c) Az ajánlatadás feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása, annak árát az ajánlatkérő nem téríti vissza [kivéve a Kbt. 37. § (4) bekezdés, 48. § (2) bekezdés, 60. § (1) bekezdésben foglalt eseteket].
d) A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdései jelen ajánlati felhívás részét képezik.
e) Kötelezően vállalandó minimális kötbér az ajánlattevő szerződésszegő magatartása esetén:
- késedelmi kötbér: minden késedelmes nap után az áfa nélküli vállalkozói díj min. 0,1%-a,
- meghiúsulási kötbér: az áfa nélküli vállalkozási díj 25%-a.
f) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, folyamatos sorszámozással és minden oldalt kézjegyükkel ellátva, roncsolásmentesen, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban kell benyújtani.
g) A Kbt. 43. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő hiánypótlást nem fogad el.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. május 28.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. május 29.
