Fővárosi Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4705)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Fővárosi Bíróság
1055 Budapest, Markó u. 27.
Telefon: 312-3614
Fax: 311-4809
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: kivitelezési munkák a vállalkozási szerződés alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) épületének belső felújítása és átalakítása I. ütem (13 db szociális blokk és 550 m2 irattár) kivitelezése kivitelezési tervdokumentáció alapján, mely az alábbi munkákat foglalja magában:
a)1. építészeti-épületgépészeti és elektromos felújítás és átalakítás:
- 13 db szociális blokknál (összesen 530 m2-en),
- alagsori irattári helyiségeknél (összesen 550 m2-en);
a)2. irattári helyiségekben mobil és fix irattároló állványrendszerek telepítése;
a)3. felújítandó szociális blokkok ingatlanon belüli víz- és szennyvíz-alapvezetékeinek cseréje;
a)4. az épület központi fűtési rendszerében a felszálló vezetéki elzáró- és szabályozószerelvények cseréje.
b) A teljesítés helye: Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat, csak a teljes építési beruházásra tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. március 20. (Határidő előtti teljesítést az ajánlatkérő elfogad.)
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala (1055 Budapest, Markó u. 27.).
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától, a közzétételt követő első naptól számított 15. nap 15.00 óra (amennyiben a 15. nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 15.00 óra).
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattevők a dokumentációt jelen felhívás megjelenésétől vehetik át munkanapokon 9.00-15.00 óra között az alábbi címen: Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala (1055 Budapest, Markó u. 27. fszt. 42. szoba). A dokumentáció ára (bruttó) 100 000 Ft (azaz százezer forint), amelynek befizetése (az ajánlatkérő által biztosított) postai utalványon történik. A dokumentáció árát az ajánlatkérő a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetekben téríti vissza. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben a 41. nap nem munkanap, úgy az utána következő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Fővárosi Bíróság Gazdaági Hivatala (1055 Budapest, Markó u. 27. fszt. 42. szoba).
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Fővárosi Bíróság Gazdaági Hivatala (1055 Budapest, Markó u. 27. fszt. 42. szoba).
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét a 8. a) pont szerinti összegű ajánlati biztosíték adásához köti, mely összeget az ajánlattevő az ajánlatkérő MÁK 10032000-01483013-00000000 számú egyszámlájára, az ajánlat beadásáig kell hogy befizesse. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában is. Az átutalás másolatát vagy a bankgarancia- nyilatkozatot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. A befizetett ajánlati biztosíték vagy az eredeti bankgarancia-nyilatkozat az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül visszautalásra, illetve visszaadásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték (kamatmentes) visszautalásához kérjük az ajánlattevő számlaszámának megjelölését. Érvénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosítékot nem tartalmazza.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a végzett munkák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad. Amennyiben az ajánlattevő a szolgáltatásra részszámlát kíván benyújtani, úgy az ajánlati anyagában kérjük feltüntetni.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasság igazolása a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 44. § (2) bekezdés a), b), c) és g) pontjai szerint mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan:
a)1. a számlakezelő pénzintézet(ek)től származó, az ajánlatok benyújtásának időpontját megelőző 40 napnál nem korábbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a gazdálkodószerv bankszámláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján az ajánlati felhívás megjelenését megelőző éven belül sorban állás volt-e,
a)2. a belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezettek 2001. és 2002. évi mérlege és eredménykimutatása a cégjegyzésre jogosultak által aláírva,
a)3. az előző 3 év kivitelezési munkáinak referenciajegyzéke, ezen belül kiemelve a középületek és irodaházak kivitelezésére vonatkozó referenciákat, ezek referenciaigazolásaival együtt,
a)4. műszaki-technikai felszereltségének leírása,
a)5. azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a helyszíni teljesítésben irányítóként részt vesznek, valamint akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
a)6. minőségbiztosítási rendszerének ismertetése, tanúsító általi tanúsítással.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó bármelyik számláján - számlavezető pénzintézet(ek)től származó nyilatkozat tartalma alapján - a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben sorban állás mutatkozott,
- adózás előtti eredménye a 2001. vagy a 2002. év bármelyikében negatív,
- 2001. és 2002. év nettó éves árbevételének bármelyike nem haladja meg a 400 millió forintot,
- saját tőkéje 2002. évben nem nagyobb mint 200 millió forint,
- nem rendelkezik 2000-2002. évben legalább három olyan közintézmény- vagy irodaház-kivitelezési referenciával, amelyet a referenciahely vezetője pozitív referenciaigazolással minősített,
- ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozó kivitelezéshez szükséges műszaki-technikai háttérrel (építőipari-, szak- és szerelőipari, valamint emelőgépek, szállító járművek, építőipari és egyéb kisegítő berendezések),
- ha az általa megnevezett, kivitelezésért közvetlenül felelős termelésirányító
- nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben,
- nem rendelkezik szakirányú mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséggel,
- nem rendelkezik legalább 10 év szakmai, valamint 5 év felújítási vagy új jellegű generálkivitelezésben felelős termelésirányítóként szerzett gyakorlattal,
- ha nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO-sorozatnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító okirattal igazolt minőségbiztosítási rendszerrel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlati kötöttség az ajánlatok felbontásának napjától az eredményhirdetést követő 30 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 60
- teljesítési határidő 19
- 1. részhatáridőre 7
- 2. részhatáridőre 7
- véghatáridőre 5
- jóteljesítési garancia 8
- késedelmi kötbér felajánlása és annak mértéke 8
- 1. részhatáridőre 3
- 2. részhatáridőre 3
- véghatáridőre 2
- pótmunka rezsióradíja 5
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10.
Az adott részszempont szerinti legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb ajánlattól való eltérésük arányában matematikai számítással kerül meghatározásra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 10. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 10. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 20. napon, illetve ha az nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyén. Az erről készült emlékeztető az ajánlattételi dokumentációt megvásárlók mindegyikének telefax útján megküldésre kerül.
b) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint az 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
c) Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
d) Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű eredeti cégkivonatot, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolatát, az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolatát mind az ajánlattevőre, mind a 10%-ot meghaladó alvállalkozó(k)ra vonatkozóan.
e) Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatában szereplő, nyilatkozatot adó pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
f) Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumok másolatát vagy a felelősségbiztosítás megkötésének szándéknyilatkozatát.
g) A Kbt. 46. § (4)-(5)-(6) bekezdései szerinti hatósági igazolások és nyilatkozatok mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan.
h) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (2) és a Kbt. 62. § (4) bekezdéseiben foglaltakra vonatkozó adatszolgáltatást, illetve nyilatkozatot.
i) Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlásra nem ad lehetőséget!
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. június 17.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. június 17.
