Nyírád Község Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (4856)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Nyírád Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
8454 Nyírád, Szabadság u. 3.
Telefon/fax: 88/235-001
Az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljár:
Deák & Ress Ügyvédi Iroda
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Telefon: 74/411-124
Fax: 74/510-224
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előminősítéses eljárás lefolytatására kötelezett, tekintve hogy a tervezett beruházás meghaladja az éves költségvetési törvényben az építési beruházásra meghatározott értéket.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Nyírád község szennyvízközműberuházás-megvalósítás. A megépítendő létesítmények főbb műszaki adatai:
Gravitációs csatornahálózat:
- D 250 műanyag cső 12 m
- D 200 műanyag cső 10 563 m
Gravitációs bekötővezeték:
- D 160 műanyag cső 6 261 m
- D 200 műanyag cső 237 m
Szennyvíz-nyomóvezeték:
- D 160 műanyag cső 662 m
- D 90 műanyag cső 325 m
- D 63 műanyag cső 141 m
Nyomott rendszerű bekötővezeték:
- D 40 műanyag cső 90 m
Szennyvízátemelő 4 db
Házi átemelők 4 db
Szennyvíztisztító telep kapacitása 250 m3/d
Szennyvíztisztítási technológia: teljes biológiai eleveniszapos tisztítás, oxikus-anoxikus medence kialakításával, iszap-részstabilizálásával, szimultán biológiai denitrifikációval.
Befogadó: Kígyós-patak, VI. vízminőség-védelmi kategória.
b) A teljesítés helye: Nyírád község (Veszprém megye) közigazgatási területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: részajánlat nem tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: legkésőbb 2005. november 30. (a 6 hónapos próbaüzemmel együtt).
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás megjelenését követő első naptól számított 26. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Nyírád Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, titkárság. 8454 Nyírád, Szabadság u. 3.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz fűződik.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő 20. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő OTP Bank Rt. tapolcai fiókjánál vezetett 11748052-15427030-00930000 számú számlájára vagy bankgarancia, a dokumentációban megadott minta szerint. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani.
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Az önkormányzat az eredményhirdetést követő 10 (tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása az igazolt teljesítést (próbaüzem lezárását) követő 10 (tíz) napon belül történik meg. Az ajánlatkérő kamatot nem fizet a szerződést biztosító mellékkötelezettség összege után.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a jelentkező valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a jelentkezési határidő lejártától számított, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a jelentkező számláját,
- a jelentkező számláján a pénzforgalom rendszeres-e,
- fizetési kötelezettségeinek a jelentkező eleget tesz-e,
- volt-e sorban álló tétel a jelentkező számláján az elmúlt 1 évben,
- a legmagasabb értékű (egyszeri nem számlák közti átvezetésből származó) tranzakció számjegyeinek számát az elmúlt 1 évben,
- amennyiben a hitelintézetnek van a jelentkezővel hitelkapcsolata, a jelentkező hitelminősítését, ha nem állnak ilyen jellegű kapcsolatban, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat,
- jelentkezői nyilatkozat, amely évenkénti és beruházásonkénti bontásban tartalmazza, hogy mekkora a résztvevő nettó forgalma (árbevétele) és mekkora a közbeszerzés tárgyának nettó forgalma (csatornaépítés és a szennyvíztisztítótelep-építés) az elmúlt 3 évben (2000., 2001., 2002.)
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző 3 évre (2000., 2001., 2002.) vonatkozó, a jelentkező (cégre) a számviteli törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően elkészített pénzügyi jelentés (beszámoló). A számviteli törvényben megfogalmazott könyvvizsgálói ellenőrzési kötelezettség hiányáról a mérlegek mellékleteként kifejezetten nyilatkozni kell.
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
- az előző 3 év (2000., 2001., 2002.) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (csatornaépítés és a szennyvíztisztítótelep-építés) építési beruházásainak ismertetése részletes referencialistában (kiemelve benne a csatorna-, illetve szennyvíztisztítótelep-építési beruházásokat), amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a megrendelő megnevezése,
- a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- a szerződéskötés éve, az, hogy szerződésszerűen történt-e a teljesítés,
- a beruházás főbb műszaki adatai (méret, hossz),
- a jelentkező részvételi formája (fő-, illetve alvállalkozás), részvételének aránya.
Amennyiben a beruházás nem kizárólag csatorna-, illetve telepépítés munkákat tartalmaz, akkor azt is fel kell tüntetni, hogy a teljes beruházáshoz képest milyen értéket tett ez ki.
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása (a Felelős Műszaki Névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozattal).
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a jelentkező pénzügyi és gazdasági minősítése,
- az árbevételen belül a közbeszerzés tárgya forgalmának volumene az elmúlt 3 évben összesen, és a meglévő szennyvízcsatornára és szennyvíztisztító telepre vonatkozó referencia,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításának megléte,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberek jogszabályokban előírt megfelelő szakmai végzettségének igazolása.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a legmagasabb értékű tranzakció számjegyeinek száma nem éri el legalább 1 banki nyilatkozatban a 7 számjegyet,
- amennyiben a jelentkező számláján a pénzforgalom nem rendszeres (nincs legalább havonkénti pénzforgalom a számláján),
- amennyiben fizetési kötelezettségeinek a jelentkező nem tett eleget,
- amennyiben az elmúlt 1 évben volt sorban álló tétele,
- amennyiben hitelkapcsolat esetén a hitelminősítés nem hitelképes (vagy ezzel egy tekintet alá eső negatív minősítés),
- amennyiben az árbevételen belül a szennyvízcsatorna-építés forgalmának volumene nem éri el a nettó 600 000 00 Ft-ot összesen az elmúlt 3 évben,
- amennyiben a résztvevő az előző 3 évben (2000., 2001., 2002. év) a részvételi jelentkezési határidőig befejezett szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó teljesítéseinek száma nem éri el a hármat,
- amennyiben a résztvevő nem tud legalább a részvételi jelentkezési határidőig befejezett 2, szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó fővállalkozói vagy alvállalkozói teljesítést bemutatni, amelyek elérik a nettó 150 000 000 Ft-ot és ezeken túlmenően nincs legalább 1, befejezett fővállalkozói teljesítése, amely eléri a nettó 300 000 000 Ft-ot,
- amennyiben az árbevételen belül a szennyvíztisztító-telep építése forgalmának volumene nem éri el a nettó 10 000 000 Ft-ot összesen az elmúlt 3 évben,
- amennyiben a résztvevő nem tud bemutatni az előző 3 évben (2000., 2001. és 2002. év) a részvételi jelentkezési határidőig befejezett, legalább egy szennyvíztisztító-telep építésére vonatkozó fővállalkozókénti teljesítést, aminek értéke legalább nettó 80 000 000 Ft-ot,
- amennyiben bármelyik referenciát adó személytől visszaérkezett referencia negatív tartalmú, azaz nem szerződésszerű teljesítést igazol vissza, vagy ezzel egy tekintet alá eső minősítést ad,
- amennyiben az előző 3 év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív,
- amennyiben a jelentkező saját tőkéje a 3 év átlagában nem éri el az 50 000 000 Ft-ot,
- amennyiben a jelentkező a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek, a beszerzésre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával nem rendelkezik,
- amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a kivitelezés irányításában részt vevő legalább 2 fő olyan szakemberrel, aki a közbeszerzés tárgyára vonatkozó illetékes hatóság által a felelős műszaki névjegyzékbe felvételt nyert.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az ajánlati felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: többváltozatú ajánlat nem tehető.
12. Egyéb információk: az ajánlatkérő jelentkezési dokumentációt bocsát a jelentkezők rendelkezésére, melynek megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.
A dokumentáció megvásárlásának feltételei:
- A jelentkezési dokumentáció a részvételi felhívás megjelenése napjától az azt követő naptól számított 16. napig az ajánlatkérő nevében eljáró székhelyén (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.) rendelkezésre áll és megvásárolható.
- A jelentkezési dokumentáció iránti igényt cégszerűen aláírt, írásos igénylést személyesen kell leadnia vagy postai úton, illetve telefaxon megküldeni az ajánlatkérő nevében eljáró részére (fax: 74/510-224). Amennyiben telefaxon kívánja a jelentkező megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmány ajánlatkérő nevében eljáró postacímére történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla-kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét (ahová tértivevényes postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
- A dokumentáció ellenértéke 40 000 Ft + áfa, mely összeget az ajánlatkérő OTP Bank Rt. tapolcai fiókjánál vezetett 11748052-15427030-00930000 számú számlájára kell átutalni, illetve a fenti számlára befizetni. A dokumentáció ellenértékének megfizetésére a helyszínen nincs lehetőség.
- Az ajánlatkérő előírja a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozók ismertetését, továbbá a Kbt. 46. § (3)-(6) bekezdések szerinti nyilatkozatok megtételét és hatósági igazolások csatolását a jelentkező(k), illetve ezen személyek (alvállalkozók) részéről is.
- Az ajánlatkérő előírja a jelentkezőre és a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó(k)ra irányadó szabályok szerinti (cég)okmány (minimálisan a cégmásolat adatait értelemszerűen tartalmazó), a jelentkezési határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi példányának eredeti formában történő becsatolását a legitimációs vizsgálathoz és a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) pontjának megítéléséhez.
- A Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő kijelenti, hogy nem állnak rendelkezésre teljeskörűen műszaki előírások, illetve nemzeti szabványok, ezért a dokumentációban kerülnek részletesen meghatározásra ezen eltérő műszaki követelmények.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy a résztvevők mutassák be önmagukat és a meghatározó (10%-ot meghaladó mértékű) közreműködő személyeket, szervezeteket néhány oldal terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk tekintetében, valamint jelöljék meg, hogy mely részek tekintetében fog harmadik személlyel szerződést kötni.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy nem lehet jelentkező vagy a teljesítés értékéhez mérten 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó, aki:
- üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdés e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el,
- korábbi - 5 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Az ajánlatkérő köteles alkalmazni az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdését.
- A részvételre jelentkezőnek, valamint közös jelentkezés esetén a jelentkezőknek az előírt alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelniük, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmasságát az ajánlatkérő nem kívánja vizsgálni.
- Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen a dokumentációt igényelni és felvenni, továbbá a jelentkezést leadni csak munkanapokon 8.00-12.00 óráig lehetséges.
- Az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy személyes leadás és postai küldés esetén is a részvételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie a jelentkezésnek a 6. b) pontban megadott helyre.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdésében részletezett hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
- A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a másodikként kihirdetett ajánlattevővel köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. június 23.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. június 23.
