Grand-Kábel Kft. részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (4893)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Grand-Kábel Kft.
4561 Baktalórántháza, Flórasi u. 10.
Telefon: 30/349-0524
Az ajánlatkérő nevében eljár:
"NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. em. 2.
Telefon: 42/500-472
Fax: 42/500-473
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1), (3) bekezdései alapján előminősítési eljárással kívánja azokat a belföldi székhelyű cégeket kiválasztani, akik a teljesítésre pénzügyi, gazdasági, műszaki szempontból alkalmasak.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló építési, szerelési munkára irányuló generálvállalkozási szerződés részben tételes, részben fix összegű elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: könnyűszerkezetes gyártócsarnok, melynek része 200 fő részére szociális helyiség kialakítása, valamint tanulmányterv szerinti külső infrastrukturális és egyéb járulékos létesítmények kiépítése.
Főbb mennyiségek:
- befoglaló méret 54 m × 60 m
- belmagasság 4 m
b) A teljesítés helye: Baktalórántháza 1266/2 hrsz.-ú ingatlan.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem. Ajánlat csak a teljes beruházásra tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítési (üzembe helyezési) határidő: 2004. március 31.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek társulási megállapodást kell az ajánlatukhoz csatolni, amelynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősségét és osztatlan szolgáltatás vállalását, továbbá azt, hogy melyik társult tag jogosult a kötelezettségvállalásra és a szerződés aláírására.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., I. em. 2.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 7. nap 10.00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 órakor a 6. b) pontban jelzett helyen. Az előminősítési eljárás eredményének kihirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítésen kiválasztott jelentkezők további részvételét 2 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártától kell kezdődnie és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő 11744003-20615716 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki visszaigazolást. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség teljes időtartamára kell érvényben lennie. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdéseiben leírtak figyelembevételével:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját,
- a részvételre jelentkező fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e,
- volt-e az elmúlt 1 évben sorban álló tétele, ha igen, annak időtartama,
- a 2000., 2001., 2002. évi könyvvizsgáló által auditált mérlegének és eredménykimutatásának (egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének) benyújtása [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja],
- nyilatkozat az előző 3 évi (2000., 2001., 2002.) teljes forgalomról, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalomról, évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
b) Műszaki alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában az alábbi részletezés szerint:
- a jelentkező által az előző 3 évben (2000., 2001., 2002.) végzett, a közbeszerzés tárgyához hasonló - csarnoképítési beruházások ismertetése a következők szerint:
- ellenszolgáltatás összege, az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban,
- a megépített csarnokok nagyságának megjelölése, minőségre vonatkozó információk nagyságának megjelölése, minőségre vonatkozó információk,
- a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma,
- a jelentkező műszaki, technikai felszereltségének bemutatása. Saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma, szakmai összetétele, képzettsége, szakmai gyakorlata, kiemelve a főfoglalkozású dolgozókat és a minőség-ellenőrzésért felelős személyeket,
- saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti] alvállalkozók - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, amely építőipari tevékenységre, ezen belül csarnoklétesítmények kivitelezésére is vonatkozik,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az előző 3 év (2000., 2001., 2002.) tárggyal kapcsolatos referenciái,
- pénzügyi, gazdasági alkalmasság,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, gyártócsarnok),
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassága (a beruházás megvalósításáért, irányításáért felelős szakemberek szakirányú végzettsége),
- minőségirányítási rendszer.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a pénzintézeti nyilatkozatok szerint volt az elmúlt 1 évben (2002.) sorban álló tétele,
- az előző 3 évben (2000., 2001., 2002.) az építési-kivitelezési tevékenység nettó árbevétele nem éri el az 1 000 000 000 Ft összeget,
- az előző 3 évet (2000., 2001., 2002.) figyelembe véve nem rendelkezik minimum 1 db, legalább 3000 m2-es alapterületű könnyűszerkezetes csarnokrendszer-építési referenciával, amelynek szerződés szerinti teljesítését referencialevél csatolásával igazolja,
- a 2000., 2001., 2002. év bármelyikében gazdálkodása veszteséges volt.
- 2002. évi nettó árbevétele kisebb, mint a beruházás nettó értéke,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel, gépparkkal, mégpedig:
- 1 db 1000 m2-es daruzott gyártócsarnok, legalább 5 t teherbírású belső daruval,
- 1 db darabológép (fémipari szalagfűrész), minimum 600 mm-es befogható anyagmérettel,
- 5 db fogyóelektródás 350 A-es hegesztőgép,
- 1 db szemcseszóró berendezés.
- A részvételi jelentkezőnek nincs legalább 1 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakembere,
- nem rendelkezik 5 fő minősített hegesztő szakemberrel EN 287-1 szerinti minősítéssel,
- részvételre jelentkező nem rendelkezik érvényes minőségirányítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával,
- referenciahelyekről érkező 2000-2001-2002. években végzett kivitelezéssel kapcsolatos negatív vélemény.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált részvételre jelentkezőnek megküldendő ajánlati felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, amely előzetes bejelentést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapig, naponta munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az "Előminősítési dokumentáció" előírások szerinti kiváltása, amely másra nem ruházható át.
- Az átvétel helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., I. em. 2.
- Az előminősítési dokumentáció anyagának díja 60 000 Ft + áfa, azaz 75 000 Ft. A befizetést az átvételt megelőzően átutalással - a NYÍR-HIDROFIL Kft. Szabolcs Takarékszövetkezet 68800109-10007125 számú számlájára - lehet teljesíteni.
- Ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben előírt esetekben fizeti vissza.
- A jelentkezőnek csatolni kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített alábbi okmányokat:
- a jelentkezési határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi cégjegyzéket,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya.
- Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel.
- A részvételi jelentkezést zárt borítékban "Előminősítés, Baktalórántháza, könnyűszerkezetes gyártócsarnok építés" felirattal, 3 példányban (1 példány minden oldalon aláírt és lebélyegzett eredeti, 2 példány eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a)-b) pontokban megjelölt időben és helyen.
- A benyújtott jelentkezések felbontása a 6. a) pont szerinti időpontban történik. Helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., I. em. 2.
- A kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- A beruházásra rendelkezésre álló összeg (tervező által prognosztizált bekerülési összeget figyelembe véve) nettó 300 000 000 Ft.
- A jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell.
- Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel, vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell).
- A jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban további felvilágosításért a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határidőt megelőző 6. napig megadja.
- Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak azok a részvételi jelentkezések kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul a felhívásnak és a dokumentációnak megfelelően kerülnek benyújtásra, ellenkező esetben a részvételi jelentkezés érvénytelen.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
- A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli.
- Jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. július 1.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. július 4.
