Sajószentpéter Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5381)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Sajószentpéter Város Önkormányzata
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 48/521-037
Fax: 48/521-137
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási (építési) szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Sajószentpéter szennyvízcsatornázás I/1. ütem építés, úthelyreállítással, szennyvízcsatorna-építés:
- DN 200 KG PVC gravitációs csatorna 3854 fm
- DN 110 KPE nyomott csatorna 709 fm
- közterületi átemelő (a beépítendő 2 db szivattyú teljesítménye egyenként Q = 7,4 l/s) 1 db
- vasúti kereszteződés a Miskolc-Ózd főútvonalon 1 db
- úthelyreállítás teljes pályaszélességben: 2330 fm hosszban, műszaki tartalom részletesen az ajánlati dokumentációban kerül meghatározásra (csőanyagtípus megjelölése esetén ajánlatkérő más, műszakilag azonos paraméterű csőanyaggal való teljesítést is elfogad).
b) A teljesítés helye: Sajószentpéter, Kossuth (26-os számú főút), Rákóczi (27-es számú főút), Daru, Ady, Pálóczy, Gyöngyvirág, Csurgai, Radnóti és Attila utcák.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. október 30., a legkésőbbi átadási időpont, amelyet az ajánlatkérő elfogad. Az ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Sajószentpéter Város Önkormányzata Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az 5. a) pontban meghatározott címen, az ajánlati felhívás megjelenésének/közzétételének napjától, az ezt követő első naptól számított 15. napig, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 8.00-11.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlati dokumentáció 100 000 Ft + áfa összeg megfizetése ellenében vehető át az 5. a) pont alatti címen. A dokumentáció árának befizetése az értékesítés helyszínén - házipénztárba - készpénzben teljesíthető. A befizetett összeg - a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nem igényelhető vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenésének napját követő első naptól számított 41. napon 11.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., jegyzői titkárság, I. em. 1.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., I. em., házasságkötő terem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték megfizetéséhez köti. Az ajánlati biztosíték átutalással fizethető az önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett 12046102-00196800-00100005 számú költségvetési számlájára úgy, hogy az összeg az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlatkérő bankszámlájára jóváírásra kerüljön vagy készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia nyújtásával teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként Sajószentpéter Város Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni: "Szennyvízcsatornázás I/6. ütem építés" címet. A bankgaranciának az ajánlattételi kötöttségig, az eredményhirdetést követő 60. napig érvényben kell maradnia. Ajánlattevők a 8. a) pontban meghatározott ajánlati biztosíték megfizetése esetén tehetnek érvényes ajánlatot. A befizetést igazoló bizonylat másolatát, illetve a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, a nyertes és a másodikként kihirdetett ajánlattevő kivételével. A második helyezett ajánlattevő ajánlati biztosítékának visszafizetésére a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötést követő 10 napon belül intézkedik. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek visszautalása az igazolt végteljesítést (utolsó szakasz sikeres üzembehelyezési eljárásának lezárását) követő 10 napon belül történik meg. Az ajánlatkérő kamatot nem fizet a szerződést biztosító mellékkötelezettség összege után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a pénzügyi fedezet Sajószentpéter Város Önkormányzata rendelkezésére áll. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vállalkozó a részletes kiírási feltételekben (ajánlati dokumentáció) meghatározott ütemezés szerint három részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A fizetés módja és határideje: a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számla kiegyenlítése az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással történik.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók (akiknek megnevezése az ajánlattétel során kötelező) csatolják az alábbiakat:
- valamennyi számlavezető pénzintézetének 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságáról a következő tartalommal:
- mióta vezeti a gazdálkodószervezet bankszámláját,
- nyilatkozat az ajánlattevő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről,
- az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e,
- számláján az elmúlt évben "sorban állás" egynél több alkalommal előfordult-e,
- az elmúlt 2 év mérlege (egyszerűsített mérlege, beszámolója vagy konszolidált mérlege), cégszerűen aláírva és hitelesítő záradékkal ellátva (2001., 2002.). Ha az ajánlattevő könyvvizsgálatra nem kötelezett, erről a mérleg mellékleteként nyilatkozni kell.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- az ajánlattevő mutassa be az előző 3 évben (2000., 2001., 2002.) az ajánlattételi határidőig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő teljesítéseket (megjelölve, hogy fő-, illetve alvállalkozás volt-e és hány %-os volt az ajánlattevő részvétele a beruházásban, illetve ha indokolt, azt, hogy mekkora összegű volt az egész beruházásból a közbeszerzés tárgyának megfelelő rész ellenértéke) a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal a kezdési és befejezési határidő (év, hónap, nap), megjelöléssel, valamint referencialevelek csatolásával,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint a közbeszerzés tárgyát képező beruházás teljesítéséhez szükséges műszaki-technikai felszereltség (géppark) leírása,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakemberek bemutatása - különös tekintettel a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre - az 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt feltételek igazolása, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvételről szóló hatósági határozattal,
- a Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontja szerinti saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha az elmúlt 1 évben fizetési kötelezettségének több alkalommal nem tudott eleget tenni, azaz számláján egynél több alkalommal sorban állás volt,
- ha likviditási zavara veszélyezteti a teljesítést, mert likviditási mutatója 2001-2002. évben egynél kisebb (számítás módja: forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségekkel),
- az ajánlattevő közbeszerzés tárgyának megfelelő, az ajánlattételi határidőig befejezett (előző 3 évben 2000., 2001., 2002.) teljesítése közül nincs legalább 1 fővállalkozói vagy alvállalkozói teljesítése, amely eléri a nettó 120 000 000 Ft-ot,
- az ajánlattevő nem rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges technikai eszközökkel (legalább 2 db, minimum 60 kW teljesítményű gumikerekes árokásó, 2 db padkahenger, 4 db kézi döngölő, 4 db 4,5 t teherbírású billenős tehergépjármű, 200 m2 dúcolati anyag),
- nem foglalkoztat legalább 1 fő főfoglalkozású, szakirányú felsőfokú végzettségű - 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt - megfelelő képesítéssel és felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett irányításra alkalmas személyt,
- ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár (teljes beruházás költsége) 70
- szavatosság jogszabályban előírtakon túli megajánlása 5
- jótállás jogszabályban előírtakon túli megajánlása 5
- késedelmi kötbér mértéke 3
- helyi munkaerő foglalkoztatása (létszám) 7
- olyan szerződés megkötése, melyben a víztelenítés esetleges többletköltségeit az ajánlattevő részben vagy egészben saját kockázataként vállalja 10
Az értékelés során adható pontok részszempontonként: 0-100.
A kiszámítás módja: részszempontonként 0-100-ig terjedő lineáris skála alapján történik. A pontok kiszámítása:
- az árnál a skála végpontjai a legalacsonyabb ár (100 pont), illetve a legmagasabb ár (0 pont),
- jótállás esetében a skála végpontjai a legkevesebb időtartam (0 pont), illetve a leghosszabb időtartam (100 pont),
- szavatosság esetében a skála végpontjai a legkevesebb helyi munkaerő (0 pont), illetve a leghosszabb időtartam (100 pont),
- kötbér esetében a skála végpontjai a legkevesebb összeg (0 pont), illetve a legmagasabb összeg (100 pont),
- helyi munkaerő alkalmazása esetében a skála végpontjai a legkevesebb helyi munkaerő (0 pont), illetve a legtöbb helyi munkaerő (100 pont),
- a víztelenítési többletköltségnél a végpontok a teljes kockázatvállalás (100% = 100 pont), illetve a kockázatvállalás teljes hiánya (0% = 0 pont).
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: alternatív javaslatként ajánlattevő egyösszegű ajánlatot tehet a tervtől eltérő anyag felhasználásra egységes műanyag rendszer beépítésére (hálózat és aknák kiépítése).
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatkérő az eredményt a 6. a) pontban meghatározott napot követő 7. napon (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon) 11.00 órakor hirdeti ki a 7. b) pontban meghatározott hivatalos helyiségben, melyre az érintetteket jelen felhívás útján hívja meg külön értesítés nélkül.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon (ha ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon) 11.00 órakor a polgármesteri hivatalban.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani, a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírva, külön-külön cégjelzés nélküli zárt borítékban. A borítékon megjelölve, melyik az eredeti és melyik a másolat. A borítékon fel kell tüntetni: "Ajánlat az I/6. ütem szennyvízcsatorna-építésére." A borítékon semmi egyéb jelzés nem lehet. A késve érkezett ajánlatok érvénytelenek.
- Az ajánlat postai megküldése esetén kettős csomagolást kell alkalmazni és ebben csak a külső csomagolás tartalmazhat egyéb, a feladáshoz szükséges adatokat. A dokumentáció minden oldalát oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignálással kérjük ellátni, valamint oldalszámra való hivatkozással készített tartalomjegyzéket kérünk mellékelni.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4)-(5) bekezdései alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő mutassa be önmagát (cégbemutatás) néhány oldal (max. 3) terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk tekintetében.
- Az ajánlattevőnek az ajánlathoz írásbeli nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy ő és vállalkozója nem tartozik a Kbt. 46. § (1) bekezdésének a) és c) pontjai, illetve a (2) bekezdés hatálya alá, valamint arról, hogy az (1) bekezdés b) pontja szerint elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányban áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége.
- a), b), c) pontjaiban megjelöltek szerinti személyeket, alvállalkozókat, szervezeteket igénybe venni vagy sem, és ha igen, mely időtartamra, milyen munkafázisokra veszi igénybe ezen személyeket.
- Az ajánlatkérő előírja a teljesítésbe bevonandó - a teljesítés mértékének 10%-át meghaladó értékben teljesítő - alvállalkozók ismertetését, továbbá a Kbt. 46. § (3)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatok megtételét és hatósági igazolások csatolását az ajánlattevő és az alvállalkozó részéről is.
- Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k)ra irányadó szabályok szerinti (cég)okmányok (minimálisan a cégkivonat adatait értelemszerűen tartalmazó) és az aláírási címpéldánynak az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi példányának (folyamatban levő változás esetén a cégbíróság részére igazolható módon benyújtott változásbejegyzési kérelmének) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában történő becsatolását, a legitimációs vizsgálathoz és a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) pontjának megítéléséhez.
- Az ajánlatkérő kiköti, hogy a dokumentációt igényelni és megvásárolni csak személyesen lehet munkanapokon 8.00-11.00 óráig, valamint az ajánlatokat leadni szintén munkanapokon 8.00-11.00 óráig (ajánlattételi határnapon is 8.00-11.00 óráig) lehet.
- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy személyes leadás és postai küldés esetén is az ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00 óráig be kell érkeznie az ajánlatnak a 6. b) pontban megadott helyre.
- Az ajánlatkérő köteles külön nyilatkozatot az ajánlati dokumentációjához csatolni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás 11. a) pontjában előírt tartalommal bíró pénzintézeti nyilatkozatot.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy nem lehet ajánlattevő vagy a teljesítés értékéhez mérten 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó, aki:
- üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, ill. jogerős és végrehajtó verseny felügyeleti határozatban vagy versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követ el,
- korábbi - 5 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettség megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
- Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható, a megvételt igazoló számla másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
- A Kbt. 74. § (3) bekezdésében foglalt felelősségbiztosítási szerződést kérjük csatolni (vagy kötelező érvényű nyilatkozatot arról, hogy a munka elnyerése esetén a kivitelező azt az építési szerződés aláírásának napjáig megköti.)
- Amennyien az eredményhirdetésen az ajánlatkérő megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén vele köt szerződést. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján eredménytelenséget hirdet, ha egyik ajánlattevő sem tett a számára megfelelő ajánlatot.
- A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény előírásait kell alkalmazni: a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezései érvényesek [Kbt. 75. § (2) bekezdés].
- Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban megadja az elvárt minőségi, garanciális és kötbér-feltételeket, melyeknek elvállalása az érvényes ajánlattétel feltétele.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. július 15.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. július 16.
