Fővárosi Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5696)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Fővárosi Bíróság
1055 Budapest., Markó u. 27.
Nevében ezen közbeszerzési eljárás keretében a:
HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 66.
Telefon: 466-7333
Fax: 361-1786
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületének belső felújítása és átalakítása
I. ütem (13 db szociális blokk és 550 m2 irattár) kivitelezése a rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció alapján, az épület folyamatos használatának biztosítása mellett, 4 kivitelezési szakaszban, ütemezett munkaterület-átadással:
- építészeti, épületgépészeti és elektromos felújítás-átalakítás 13 db szociális blokkban (összesen 530 m2-en) és az alagsori irattári helyiségekben (összesen 550 m2-en),
- az irattároló helyiségekben mobil és fix irattároló állványrendszerek telepítése,
- a felújítandó szociális blokkok ingatlanon belüli víz- és szennyvíz-alapvezetékeinek cseréje,
- az épület központi fűtési rendszerében a felszálló vezetéki elzáró- és szabályozószerelvények cseréje.
b) A teljesítés helye: 1055 Budapest, Markó u. 25.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
- A teljesítés véghatárideje: 2004. május 10.
- Ezen belül a kivitelezés I/A szakaszának megkívánt részteljesítési határideje: 2003. október 6.
- Az I/B szakasz részteljesítési határideje: 2003. december 20.
- Az I/C szakasz részteljesítési határideje: 2004. április 10.
Ajánlatkérő ettől kedvezőbb teljesítési határidőket is elfogad, melyeket az értékelés során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala, 1055 Budapest, Markó u. 27., fszt. 42.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától az azt követő 16. nap 15.00 óráig. A dokumentáció átvehető ezen határidőig munkanapokon 8.00-15.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 80 000 Ft + áfa = 100 000 Ft befizetésének igazolása ellenében vehető át. A dokumentáció árának befizetése az ajánlatkérő által biztosított postai utalványon történik. A dokumentáció árát az ajánlatkérő a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetekben téríti vissza. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala, 1055 Budapest, Markó u. 27., fszt. 42.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala, 1055 Budapest, Markó u. 27., fszt. 42.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstár 10032000-01483013-00000000 számú számlájára történő átutalással, mely esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító hitelesített banki visszaigazolást. Az ajánlatkérő nevére szóló, az ajánlati kötöttség idejéig érvényben maradó bankgarancia formájában, ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az eredeti bankgaranciát.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az I/A, I/B és I/C kivitelezési szakaszonkénti szakaszszámlákon és a végszámlán túl az ajánlat részeként beadandó műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemezésnek megfelelően, a kivitelezési szakaszokon belül a részszámlázási lehetőség biztosított. A végszámlához legalább a bruttó vállalási ár 20%-ának kell kapcsolódnia. A számlák kifizetése 30 napon belül átutalással történik. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattételkor írásos nyilatkozat formájában a képviselő cég megjelölésével és meghatalmazásával a közös ajánlattevőknek együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására:
a)1. az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont] valamennyi számlavezető pénzintézetitől az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- a számlán az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 1 éven belül sorban állás volt-e,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
a)2. a belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezettek 2001., 2002. évi mérleg és eredménykimutatása, a cégjegyzésre jogosultak által aláírva [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
a)3. a vállalkozás 2001., 2002. évi számított gazdasági adatai a dokumentáció vonatkozó űrlapjának kitöltése alapján (kötelezettségek részaránya, fedezet foka, tőkeáttétel, rövid távú likviditási mutatók, valamint a mérleg szerinti eredmény, illetve a saját és a jegyzett tőke trendjének alakulása) [Kbt. 44. § (1) bekezdés d) pont].
Az ajánlattevő és a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) műszaki alkalmasságának igazolására:
a)4. az ajánlattevő előző 3 évben (2000-2002.) generálkivitelezésben teljesített (átadott-átvett), legjelentősebb, közhasználati funkciójú épületen (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja) végzett, a beszerzés tárgyához hasonló jellegű és nagyságrendű építési beruházásainak ismertetése, melyhez csatolni kell legalább a 11. b) pont alatti alkalmatlansági kritériumokra tekintettel megjelölt referenciamunkák igazolóleveleit [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont],
a)5. az ajánlattevő és a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) azon szakembereinek (szervezeti egységeinek), illetve vezetőinek megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a helyszíni teljesítésben irányítóként részt vesznek, valamint akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Kérjük csatolni továbbá a szakáganként (magasépítés, épületgépészet, épületvillamosság) felelős műszaki vezetők névjegyzékbe vételéről szóló [51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM rendelet] határozat másolatát [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont],
a)6. ajánlattevő saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységei minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont],
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
b)1. ajánlattevő a számlavezető pénzintézete(i) nyilatkozata szerint a nyilatkozat kiadását megelőző egy évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget, vagy számláján sorban állás fordult elő,
b)2. ajánlattevő 2001., 2002. évi nettó éves árbevételének bármelyike nem éri el a 400 millió forintot,
b)3. ajánlattevő a)3. pontban szereplő mutatók alapján számolt pénzügyi, gazdasági minősítésre kapott pontszáma 25 (huszonöt) pont alatt van.
A mutatók számítási és értékelési módja:
- 2002. évi mérleg szerinti eredmény: ha az eredmény pozitív 5 pont,
- Kötelezettségek részaránya: kötelezettség/mérlegfőösszeg: ha a 2002. évi mutató <= mint a 2001. évi mutató 7 pont,
- Fedezet foka: (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettség)/befektetett eszközök: ha a 2002. évi mutató >= 1 5 pont,
- tőkeáttétel: hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke:
ha a 2002. évi mutató < 1: 5 pont,
Rövid távú likviditás:
- Likviditás I.: (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek: ha a 2002. évi mutató > 1 5 pont,
- Likviditás II.: forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek: ha a 2002. évi mutató >= 1 5 pont,
- Likviditás III.: forgóeszközök/összes kötelezettség:
ha a 2002. évi mutató > mint a 2001. évi mutató 5 pont
- ha a saját tőke 2002. évben a 2001. évihez képest nőtt és 2001-ben a saját tőke nem kevesebb mint a jegyzett tőke 5 pont
b)4. ajánlattevő a 11. a)4. pont szerint bemutatott referenciák alapján nem rendelkezik az elmúlt 3 évben (2000-2002.) legalább 3 db, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti - közhasználatú funkciójú építmény generálkivitelezésben teljesített (átadott-átvett), egyenként 200 (kettőszáz) millió forint bruttó értékű, referencialevéllel igazolt referenciával, melyből legalább 1 építészeti, épületgépészeti és elektromos felújítási feladatokat is tartalmazó, meglevő üzemelő épületben végzett kivitelezési munkát is tartalmazott,
b)5. az ajánlattevő által megnevezett, saját alkalmazásában álló, a kivitelezésért közvetlenül felelős termelésirányító (építésvezető, létesítményfelelős, projektvezető stb.) nem rendelkezik a 84/1990. (IV. 27.) MT számú rendelet szerinti szakképesítéssel (szakirányú mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséggel) és legalább 10 év szakmai, valamint 5 év generálkivitelezésben, felelős termelésirányítóként szerzett gyakorlattal,
b)6. az ajánlattevő nem rendelkezik a magasépítés szakterületre legalább "A" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel és a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen nem rendelkezik valamennyi szakág (magasépítés, épületgépészet, épületvillamosság) tekintetében a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel,
b)7. ajánlattevő nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó, ISO szabványsorozatnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító okirattal igazolt minőségbiztosítási rendszerrel. A Kbt. 44. § (5) bekezdése értelmében a közös ajánlattevőknek egyenként, külön-külön kell megfelelniük az előírt alkalmassági feltételeknek.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetést követő 30. napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 80
- teljesítési határidő (előteljesített napok száma) 10
- I/B részhatáridőre 4
- I/C részhatáridőre 4
- véghatáridőre 2
Egyes szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében az ajánlatkérő által meghatározott minimummértéken túli többletvállalások:
- késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) 5
- részhatáridőkre 3
- véghatáridőre 2
- jólteljesítési garancia mértéke (%) és időtartama (hó) mérőszámának szorzatából képzett szám nagysága 5
Az értékelés során adható pontok részszempontonként: 0-10.
Az értékelés általános módszere: az egyes részszempontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszempont szerinti pontszámát a legkedvezőbb tartalmi elemtől való eltérésük arányában vizsgáljuk: ahány % a legjobbtól való eltérés, annyi %-kal csökken a legmagasabb pontszámhoz viszonyított pontérték.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 6. napon 14.00 órakor, amennyiben ez nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanebben az órában.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon, illetőleg az ezt követő első munkanapon 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra át nem ruházható.
b) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napját követő 17. napon (ha ez nem munkanap, az ezt követő munkanapon) 9.00 órakor helyszíni bejárást és konzultációt tart, melyen a megjelenés kötelező. A bejárásról és konzultációról jegyzőkönyv készül, melyet minden ajánlattevő megkap.
c) Az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő 3. személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül,
- az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
- a teljesítésben egyébként - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben - részt vevő szervezeteket (személyeket).
d) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbi ajánlattevővel fog szerződést kötni.
e) Az ajánlathoz csatolni kell: az ajánlattevő alábbi cégokmányai eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetővel ellátott példányát,
- az ajánlattevő, illetve a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében a Kbt. 46. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat,
- a felelősségbiztosítás dokumentálást, illetve az erről szóló szándéknyilatkozatot,
- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti nyilatkozatot adó pénzintézeteken túl másnál nem vezet számlát.
f) Közös ajánlattétel esetén valamennyi pályázóról csatolni kell a 11. a) és a 16. e) pont szerinti dokumentumokat.
g) Az ajánlatban késedelmi, meghiúsulási kötbér, valamint megvalósulási és jólteljesítési garancia vállalása kötelező. Az ajánlatkérő által előírt kötelező mértékek:
- késedelmi kötbér: legalább 100 E Ft/nap a részhatáridők és véghatáridő tekintetében egyaránt, a késedelmi kötbér összegének felső határa nem korlátozható,
- meghiúsulási kötbér: a bruttó szerződéses ellenérték 10%-a, az átadás 15 napi késedelmét követően megrendelő jogosult a lehetetlenülést megállapítani,
- megvalósulási bankgarancia: a bruttó szerződéses ellenérték 10%-a, a szerződés megkötésétől az átadás-átvételt követő 17. munkanapig szóló futamidővel,
- jólteljesítési bankgarancia: legalább a bruttó szerződéses ellenérték 5%-a, a végszámla benyújtásától az utófelülvizsgálati eljárás befejezéséig, legalább 1 év + 60 nap, de legfeljebb 3 év + 60 nap időtartamig szóló futamidővel,
- a késedelmi kötbér a végszámlából levonásra kerül, a meghiúsulási kötbér fedezete a megvalósulási bankgarancia.
h) Ajánlattevő köteles ajánlatához a tervdokumentációban kiadott tételes költségvetést beárazva csatolni a dokumentáció részletes előírásai szerint.
i) Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
j) A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
k) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a többször módosított 1995. évi XL. törvény előírásai szerint kell az ajánlattevőknek eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. július 22.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. július 22.
