Bács-Kiskun Megyei Földhivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5536)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
Telefon/fax: 76/481-045
Az ajánlatkérő nevében ezen közbeszerzési eljárás keretében az
ÉPINBER Kft.
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.
Telefon/fax: 76/481-180, 481-280, 416-178
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalányáras vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Bácsalmás körzeti földhivatal épületének felújítási és bővítési munkái. Bővítés: 180 m2, felújítás: 192 m2.
b) A teljesítés helye: 6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2003. november 30. Ajánlattevők korábbi teljesítési határidőt is vállalhatnak.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: ÉPINBER Kft., 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. IV. em. 403.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 14. napot követő első munkanapig vehető át, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-11.00 és 13.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-11.00 óráig az 5. a) pontban megjelölt helyen előzetes - telefonon történő - időpont-egyeztetést követően.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 50 000 Ft + áfa = 62 500 Ft-ért vásárolható meg. A befizetés a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 10025004-01409347 számú számlájára történő átutalással teljesíthető. A befizetést igazoló dokumentumnak az 5. a) pont szerinti helyen történő leadását követően vehető át a dokumentáció. Az ajánlatadás feltétele a dokumentáció megvásárlása, a dokumentáció másra nem ruházható át.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenése napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanapon 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32., titkárság
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32., I. em., hivatalvezetői szoba.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a műszaki teljesítéssel arányos részszámlát, számlát a megrendelő nevére kiállítva a megbízott lebonyolító felé kell benyújtani, aki azt a kézhezvételtől számított 3 napon belül igazolásával ellátva továbbítja a megrendelőnek, aki átutalással egyenlíti azt ki 30 napon belül.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, azonban közös ajánlattevők esetén a vállalkozási szerződést vállalkozói oldalról a közös ajánlatot benyújtó társaságoknak alá kell írniuk - a szerződés keretén belül - egyetemleges felelősség vállalásával.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
- 60 napnál nem régebbi keltű pénzintézeti nyilatkozat - eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya - a fizetőképességről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti vállalkozó számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e az utóbbi 1 évben,
- számláján volt-e sorban állás, ha igen, mikor, hány napig,
- 2002. évi mérleg és eredménykimutatás cégbírósághoz benyújtott példányának másolata, ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva,
- az előző 3 év jelentősebb - legalább nettó 30 millió forint bekerülési összegű - magasépítési, illetve épületfelújítási referenciamunkáinak ismertetése a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja alapján, megrendelő által aláírt referenciaigazolásával kiegészítve,
- azoknak a szakembereknek megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a munka felelős műszaki vezetői lesznek, illetve a minőség-ellenőrzést végzik.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő pénzügyi stabilitással, azaz 2002. évben tevékenysége a mérlegadatok alapján veszteséges volt, fizetési kötelezettségeit nem teljesítette határidőre a banki információ szerint, azaz 30 napon túli sorban állás volt a számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 1 éven belül,
- ajánlattevőnek az elmúlt 3 évben (2000-től) nem volt a magasépítési, illetve épületfelújítási határidőre, jó minőségben teljesített építési és felújítási referenciamunkája,
- ajánlattevő nem rendelkezik az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM vagy az 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM szerint legalább "B" kategóriás - az épületek, építmények teherhordó és szakipari szerkezeteinek építésére, megváltoztatására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetésére jogosultsággal - rendelkező szakemberrel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetési időpontot követő 60 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő első naptól számított 5. munkanapon 10.00 óra. Helye: 7. b) pont szerint.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetésének napját követő naptól számított 7. napot követő első munkanapon.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), külön-külön összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, ráírva: "Bácsalmás Körzeti Földhivatal felújítása - közbeszerzési ajánlata."
- Ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
- hatályos cégkivonat vagy alapító okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata a tevékenységi kör megállapításához,
- aláírási címpéldány másolata - cégszerű aláírás megállapításához,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. §. (1) bekezdés a) és c) pontokban foglalt kizáró okok,
- Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az elkülönített állami pénzalapok közül melyikkel szemben áll fenn fizetési kötelezettsége, és annak az igazolása, amellyel szemben fizetési kötelezettsége fennáll,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjára, (4) és (8) bekezdéseire vonatkozó igazolások, nyilatkozatok.
- A benyújtott igazolások keltezése az eredményhirdetés időpontját megelőző 1 éven belüli lehet, elegendő másolatban benyújtani az igazolásokat.
- Becsatolandó a 11. b) pont szerinti referenciamunká(k)ról a megrendelő által cégszerűen aláírt referenciaigazolás(ok), amelynek tartalmaznia kell a referenciamunka megnevezését, a teljesítés idejét és hogy a vállalkozó határidőre jó minőségben teljesítette referenciamunkáját.
- Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
- Az ajánlattételhez szükséges egyéb részletes feltételeket, a becsatolandó nyilatkozatokat és mellékleteket a dokumentáció tartalmazza, amelynek előírásait az ajánlatok elkészítésénél és benyújtásánál kötelező figyelembe venni. Ennek elmulasztása az ajánlatokat érvénytelenné teszi.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglalt esetleges hiányosságok körében.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. július 21.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. július 22.
