Országos Mérésügyi Hivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5941)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Országos Mérésügyi Hivatal
1124 Budapest, Németvölgyi u. 37-39.
Postacím: 1535 Budapest 114. Pf. 919
Telefon: 458-5800
Fax: 355-0598
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: fővállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: OMH Mértékhitelesítő Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., B épület felújítandó homlokzat felülete 609 m2, melyből 478 m2 vakolt felület felújítása és festése, valamint 88 m2 homlokzati felület Dryvit-rendszerrel történő felújítása, 29 m2 lábazat felújítása, külső megvilágítás, egyedi falikarok elhelyezése.
b) A teljesítés helye: az OMH Mértékhitelesítő Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., B épület.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a szerződéskötést követő 60. nap.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: OMH Mértékhitelesítő Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület I. em. 102.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció átvehető a közzététel napjától, az azt követő első munkanaptól számított 16. napig, munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 12.00 órakor jár le.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az OMH Mértékhitelesítő Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. címén vásárolható meg 10 000 Ft + 25% áfa összeg készpénz átutalási megbízásban történő megfizetésével.
A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt esetekben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első napjától számított 40. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): OMH Mértékhitelesítő Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület fszt., irattár.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar (a benyújtásra kerülő valamennyi dokumentum tekintetében irányadó).
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Országos Mérésügyi Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi u. 37-39., "D" épület II. em., nagy tanácsterem.
Az OMH a beérkezett anyagokat a beérkezési határidő lejáratát követő 10 perc elteltével bontja fel, melyen minden ajánlattevő - erre felhatalmazással rendelkező képviselője útján - jogosult részt venni.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: teljesítésigazolás után benyújtott és elfogadott számla kiegyenlítésével, melyet a megrendelő a MÁK 10032000-01714483 számú bankszámláról átutalási megbízással teljesít 15 naptári napon belül (a részszámlák benyújtására 5 M Ft felett van lehetőség).
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt csatolnia kell az alábbiakat:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
- 30 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozat minden számlavezető pénzintézettől, amelyben szerepelnie kell az alábbiaknak:
- mióta vezeti számlá(i)ját,
- pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége, hitelkapcsolat esetén hitelminősítése,
- a számláján az utóbbi 3 évben (2000, 2001, 2002) sorban állás volt-e, ha igen, milyen összegben és időtartammal,
- 2001-2002. évi mérlege és eredménykimutatása, a mérlegadatokra vonatkozó nyilatkozat másolatban.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- előző 3 év legjelentősebb magasépítési beruházásainak ismertetésével - beruházásonként - a következők szerint:
- a beruházás megnevezése,
- az ellenszolgáltatás összege,
- teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- referencialevelek csatolása,
- az adott beruházásban való részvételének minősége (fővállalkozó, generálvállalkozó, alvállalkozó) és aránya %-ban,
- azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek (iskolai végzettség, szakmai képzettség igazolása szükséges),
- a saját és a teljesítésbe bevonandó gazdasági vagy műszaki egységek minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi tanúsításával.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: a Kbt. 44. § (6) bekezdése szerint:
- ajánlattevő és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) pénzügyi és gazdasági helyzete nem megfelelő, ezen belül:
- negatív bankinformáció,
- kedvezőtlenek a rövid távú likviditási mutatók (kisebb, mint 1),
- likviditás I. (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek),
- likviditás II. (forgóeszközök/összes kötelezettségek),
- saját tőke kevesebb mint, a jegyzett tőke,
- mérleg szerinti eredménye (2001, 2002) mindkét évben negatív,
- ajánlattevő és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) számlájával szemben az utolsó 3 évben (2000, 2001, 2002) 10 M Ft-ot vagy 30 napot meghaladó sorban állás volt,
- amennyiben az ajánlattevő a 2001., 2002. években az évenkénti nettó árbevétele fő- vagy generálvállalkozásban nem éri el a 60 M Ft-ot, továbbá az árbevételen belül az építési és rekonstrukciós munkák nagysága nem éri el a 40 M Ft-ot,
- amennyiben az ajánlattevő a 11. a) pontban jelzett referenciákhoz nem csatolja a pozitív tartalmú referencialeveleket.
- amennyiben az ajánlattevő az elmúlt 3 éven belül nem rendelkezik legalább 2 saját fő- vagy alvállalkozásban kivitelezett - nettó 10 M Ft értéket elérő vagy azt meghaladó - állagmegóvó felújítás, épületrekonstrukció -, esetleg új építés fő- vagy alvállalkozásában kivitelezett homlokzatképzési munkáinak referenciájával,
- ajánlattevő által megnevezett, kivitelezésért felelős személy(ek) nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és engedéllyel (a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett, az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglalt, megfelelő képzettség és engedély igazolása).
- Az ajánlattevő nem tudja igazolni érvényes minőségbiztosítási rendszer meglevőségét bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító cég által kiállított okirattal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártának napját követő első naptól számított 60. nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: döntés a Kbt. 34. § (1) bekezdése b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- egyösszegű fix átalányár (ajánlati ár: bruttó Ft) 4
- kötbérterhes teljesítési rész- és véghatáridők 1
- késedelmi kötbér (Ft/nap) 1
- jótállás időtartama (hónap) 1
- jótállási garancia (%) 0,5
- fővállalkozási koordinációs díj (%) 0,5
- részszámlák száma (db) 0,5
- végszámla nagysága a megajánlott árhoz képest (%) 1
- megvalósulási garancia (%) 0,5
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
A megadott ponthatár úgy kerül felosztásra, hogy az adott részszempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot (10) kapja, a többi ajánlat pontszámát pedig 1-10 között lineáris arányosítással számoljuk ki.
Az egyes részszempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre kerülnek.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 10. napon 11.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
Helye: Országos Mérésügyi Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi u. 37-39., "D" épület II. em., nagy tanácsterem.
Az eredményhirdetésen jelen nem lévő ajánlattevőket az ajánlatkérő az eredményről - az összegzés és az értékelési ponttáblázat egyidejű megküldésével - írásban értesíti, valamint az eredmény közzétételre kerül a Közbeszerzési Értesítőben.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 9. napon 11.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Csatolni kell 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, közjegyző által igazoltan.
b) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy előleget nem ad, és az első részszámla benyújtására legkorábban az első teljesítésigazolást követően lesz lehetőség.
c) Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor azért nevezi meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, mert a nyertes visszalépése esetén e személlyel köt szerződést.
d) A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
e) Az ajánlat benyújtásának módja és formája: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 5 példányban (1 eredeti, 4 másolat), az anyagon az "eredeti" és "másolat" feltüntetésével, példányonként egybefűzve, laponként folyamatosan sorszámozva, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékra a következő szöveget kell felírni: "OMH Mértékhitelesítő Hivatal B épület homlokzati felújítás - fővállalkozói ajánlat, címzett az OMH közbeszerzési bizottságának elnöke".
f) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az ajánlattevők számára: A helyszíni szemle - bejárás, gyülekezési hely: OMH Mértékhitelesítő Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., B épület.
Időpontja: a közzététel napját követő első naptól számított 17. nap 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 11.00 óra.
g) A nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező munkára köteles a keresztfelelősségét is magába foglaló építési-szerelési vagyonbiztosítást kötni a szerződés teljes összegére és kivitelezői felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés nettó összege 10%-ának megfelelő limitösszegre.
h) Az ajánlattevő további tájékoztatást kérhet írásban, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 10 nappal. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára megküldi írásban a tájékoztatást, legkésőbb 6 nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt.
i) Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
j) Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
- ügyvitele körében - 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben, illetve jogerős verseny-felügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést követett el,
- korábbi - 5 évnél nem régebben lefolytatott - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. augusztus 7.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. augusztus 7.
